Руководства, Инструкции, Бланки

Договор Подряда Из Давальческого Сырья Образец img-1

Договор Подряда Из Давальческого Сырья Образец

Рейтинг: 4.4/5.0 (1635 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Договор на изготовление продукции из давальческого сырья 2016 - образец

Договор на изготовление продукции из давальческого сырья ДОГОВОР N _____ на изготовление продукции из давальческого сырья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется изготовить по заданию Заказчика следующую продукцию: _____________ (далее - готовая продукция), передать ее Заказчику, а Заказчик обязуется принять готовую продукцию и оплатить ее.

1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору своими силами с использованием собственного оборудования из сырья Заказчика.

1.2.1. Требования к качеству сырья: ___________________________.

1.2.2. Требования к качеству готовой продукции: _______________.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания составить смету работ и график работ и отправить на утверждение Заказчику с приложением расчета количества необходимого для выполнения работ сырья.

2.1.2. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика сырья по акту приема-передачи сырья (Приложение N _____) оформить приходный ордер по форме N М-4 с указанием того, что сырье поступило на давальческих условиях, приступить к изготовлению продукции и завершить изготовление не позднее _______ с момента его начала.

2.1.3. По окончании работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи готовой продукции, подготовить к согласованной дате следующие документы: акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, отчет о расходовании сырья, сертификат по качеству готовой продукции.

2.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи, передать Заказчику готовую продукцию по форме N МХ-18, утвержденной Постановлением Росстата от 09.08.1999 N 66, и документы, перечисленные в п. 2.1.3 настоящего Договора.

2.1.5. Предупредить Заказчика в срок ________ и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или несоответствия предоставленного Заказчиком сырья условиям настоящего Договора о качестве;

- не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности изделий либо создают невозможность завершения работы в срок.

2.1.6. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и повышении стоимости работы Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика в срок __________.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика.

2.2.2. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика сметы и графика работ утвердить указанные документы или предоставить мотивированные возражения по существу.

2.2.3. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика расчета количества сырья предоставить Подрядчику соответственное количество сырья по накладной ТОРГ-12.

2.2.4. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2.5. По получении уведомления Подрядчика о завершении работ согласовать с Подрядчиком дату приема-передачи готовой продукции.

2.2.6. Принять готовую продукцию не позднее даты, согласованной Сторонами.

2.2.7. В случае обнаружения недостатков готовой продукции сообщить об этом Подрядчику и согласовать с ним сроки и порядок исправления обнаруженных недостатков.

2.2.8. В случае получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п. 2.1.5 настоящего Договора, направить Подрядчику свои указания не позднее _______ с момента получения уведомления.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена в согласованной Сторонами смете работ (Приложение N _____ к настоящему Договору).

3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в следующем порядке: _________________ в следующие сроки: ________________.

4. СРОК ДОГОВОРА

4.1. Срок действия настоящего Договора: с момента его подписания Сторонами до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

4.2. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.

4.2.1. Изменение условий договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за __________ до даты предполагаемого расторжения.

5. ЭКСПЕРТИЗА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. При возникновении между Сторонами спора по поводу любых недостатков готовой продукции по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик (вариант: Стороны в равных долях). В случае если экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения своих расходов, понесенных на экспертизу.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

6.1. Гарантийный срок по настоящему Договору установлен в течение _______ со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Подрядчик несет ответственность за гибель/повреждение предоставленного Заказчиком сырья с момента подписания акта приема-передачи сырья (Приложение N _____).

7.2. В случаях, если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора и задания Заказчика, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования в целях настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере __________ руб. за каждый день просрочки.

7.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: _______________, Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному Договору, обязана в течение ______ известить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

8.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более __________, то каждая из Сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

9.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в ____________ суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

10.2.1. Задание Заказчика (Приложение N _____).

10.2.2. Копии доверенностей уполномоченных представителей Заказчика (Приложение N _____).

10.2.3. Акт приема-передачи сырья и тары (Приложение N _____).

10.2.4. Копии сертификатов по качеству:

а) сырья, б) готовой продукции (Приложение N _____).

10.2.5. Приходный ордер по форме N М-4 (Приложение N _____).

10.2.6. Накладная по форме N МХ-18 (Приложение N _____).

10.2.7. Акт выполненных работ (Приложение N _____).

10.2.8. Отчет о расходовании сырья (Приложение N _____).

10.2.9. Смета работ (Приложение N _____).

10.2.10. График работ (Приложение N _____).

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Видео

Другие статьи

Давальческого сырья договор

Re: Давальческого сырья договор

Договор составляли сами, по заявке клиента договор необходимо было сделать смешанным - переработка давальческого сырья и реализация в дальнейшем полученной продукции (договор создан искусственно для пердприятия-переработчика, чтобы сократить его выручку от продаж); читайте. пользуйтесь, если понравится, мне не жалко


ДОГОВОР N ____
на оказание услуг по переработке и продаже продукции на комиссионных условиях

г. Екатеринбург '__' _______ 200__ г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем 'Заказчик', в лице ________________________, действующего (-ей) на основании ____________________, с одной стороны, и
. именуемое в дальнейшем 'Исполнитель', в лице _____________ _____________________________, действующего (-ей) на основании ______________________________, с другой стороны, при совместном упоминании 'Стороны', заключили настоящий Договор о ниже следующем:

1. Предмет договора
1.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется принять от Заказчика сырье для его переработки и сдать результат работ в виде готовой продукции Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (подряд на переработку).
В рамках настоящего Договора Исполнитель также обязуется по поручению Заказчика за вознаграждение реализовывать продукцию, произведенную им в результате переработки полученного от Заказчика сырья и принадлежащую Заказчику, от своего имени, но за счет Заказчика (комиссия).
1.2. Для выполнения работ по переработке Исполнитель самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика. Работы по переработке Исполнитель выполняет своими силами и средствами.
1.3. В результате переработки сырья, полученного от Заказчика, Исполнитель должен произвести из одной единицы сырья (в зависимости от его вида и качества) готовую продукцию по наименованию и в количестве, согласованном Сторонами.
Наименование и количество готовой продукции, которую должен получить Исполнитель из единицы сырья (в зависимости от его вида и качества) Стороны указывают в 'Соглашении о количестве готовой продукции, получаемой в результате переработки из единицы сырья, переданного Заказчиком', являющемся Приложением. 1 к настоящему Договору, и подписанному сторонами.
В качестве единицы измерения количества сырья, переданного Заказчиком, Стороны принимают в рамках настоящего Договора одну тонну.
В Приложении. 1 Стороны также согласовывают срок переработки одной единицы сырья.

2. Цена работы по договору и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ за переработку единицы сырья (в зависимости от его вида и качества) указывается в Приложении. 1 к настоящему Договору.
В период действия настоящего Договора стоимость работ может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке, при условии извещения Заказчика в любой доступной форме (письмом, телеграммой, факсом, телефонограммой и т.п.) о таком изменении за 30 (тридцать) дней до даты, с которой будут действовать новые расценки за выполняемую Исполнителем работу.
В случае несогласия Заказчика с увеличением цены работ по настоящему Договору Исполнитель может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ.
2.2. Стоимость работ по реализации Исполнителем готовой продукции, полученной путем переработки сырья, переданного Заказчиком, Стороны указывают в 'Соглашении о размере комиссионного вознаграждения Исполнителя', являющегося Приложением. 2 к настоящему Договору.
В этом же Соглашении Стороны согласовывают цены, по которым Исполнитель должен реализовывать готовую продукцию.
Стороны могут при совместной договоренности изменить цены, по которым должна реализовываться готовая продукция.
В период действия настоящего Договора размер комиссионного вознаграждения может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке, при условии извещения Заказчика в любой доступной форме (письмом, телеграммой, факсом, телефонограммой и т.п.) о таком изменении за 30 (тридцать) дней до даты, с которой будут действовать новые комиссионные расценки.
В случае несогласия Заказчика на увеличение размера комиссионного вознаграждения, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор с соблюдением требований, установленных в ст. 1004 ГК РФ.
2.3. Оплата работ Исполнителя по переработке сырья, переданного Заказчиком, производится последним в течение ___ (_____) дней после подписания Сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ (который одновременно является и отчетом о переработке сырья) либо по истечении срока на подписание Акта приемки-передачи, указанного в п. __ настоящего Договора.
При этом стороны договорились, что Заказчик обязан подписать полученный от Исполнителя Акт приемки-передачи выполненных работ в течение 3 (трех) дней с момента его получения. В случае не подписания Заказчиком Акта приемки-передачи без какой-либо мотивации (возражений) в течение 15 (пятнадцати) дней с момента его получения Заказчиком, Акт считается подписанным и является основанием для расчетов.
В случае не перечисления Заказчиком денежных средств в счет оплаты работ Исполнителя по переработке сырья, Исполнитель вправе удержать соответствующие денежные средства из сумм, вырученных им от реализации готовой продукции на комиссионных началах в рамках настоящего Договора, помимо суммы комиссионного вознаграждения.
2.4. Оплата работ Исполнителя по реализации готовой продукции на комиссионных началах производится Заказчиком в течение ___ (________) дней _______________ ____________________________________________
после реализации соответствующей партии продукции, согласованной сторонами; после истечения календарного месяца, в течение которого производилась реализация и т.п. (нужное указать)
2.5. Денежные средства, полученные Исполнителем за реализованную продукцию в рамках комиссии, за вычетом комиссионного вознаграждения и задолженности (при ее наличии) за работу по переработке сырья, перечисляются Заказчику в течение ___ (_______) дней _______ ____________________________________________
после реализации соответствующей партии продукции, согласованной сторонами; после истечения календарного месяца, в течение которого производилась реализация и т.п. (нужное указать)
2.5. Расчеты в рамках настоящего Договора производятся сторонами в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет.
Стороны могут производить расчеты в рамках настоящего Договора путем выдачи наличных денежных средств из кассы, с соблюдением законодательства о расчетах наличными денежными средствами между юридическими лицами.
Стороны могут производить расчеты в рамках настоящего Договора векселями по согласованию друг с другом.
2.6. Момент исполнения одной из Сторон в пользу другой денежных обязательств, вытекающих из настоящего Договора, определяется датой (моментом) поступления соответствующих денежных средств на расчетный счет Стороны, получающей платеж.
При расчетах наличными денежными средствами датой исполнения денежного обязательства является дата выдачи наличных денег из кассы Стороны-плательщика.
При расчетах векселями датой исполнения денежного обязательства является дата передачи векселя с обязательным подписанием акта приемки-передачи ценных бумаг.

3. Права и обязанности сторон по договору
3.1. Заказчик по настоящему Договору вправе:
3.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемой Исполнителем работы, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.1.2. В любое время до подписания Сторонами Акта приема-сдачи результатов работ отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Исполнителю часть установленной п.5.1. Договора цены пропорционально части работы, выполненной Исполнителем до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения Договора.
3.2. Заказчик в рамках настоящего Договора принимает на себя следующие обязанности:
3.2.1. Оказывать Исполнителю содействие в выполнении работы в случаях и в объеме, предусмотренных настоящим Договором.
3.2.2. Принять выполненные надлежащим образом работы в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
3.2.3. Оплатить выполненные надлежащим образом работы в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
3.3. Исполнитель по настоящему Договору вправе:
3.3.1. удерживать сумму вознаграждения за выполненную работу по переработке сырья из денежных сумм, полученных им за реализацию продукции на комиссионных началах, сверх суммы комиссионных.
3.4. Исполнитель принимает на себя следующие обязанности:
3.4.1. Надлежащим образом и в предусмотренный Договором срок выполнить работу, обусловленную настоящим Договором.
3.4.2. использовать предоставленное заказчиком для переработки сырье экономно и расчетливо, после окончания работ по переработке предоставить заказчику Акт приемки-передачи (по форме установленной Сторонами и являющейся Приложением. 3 к настоящему Договору), в котором содержится отчет о результатах переработки и получения готовой продукции.
3.4.3. при реализации готовой продукции на комиссионных началах исполнить принятое на себя поручение на наиболее выгодных для комитента условиях.
3.4.4. По результатам исполнения поручения по реализации продукции на условиях комиссии предоставить Заказчику Акт приемки-передачи работ (по форме установленной Сторонами и являющейся Приложением. 4 к настоящему Договору), в котором содержится, в том числе, отчет о результатах выполнения условий комиссии.
3.4.5. Принимать все меры к обеспечению сохранности имущества Заказчика, оказавшегося во владении Исполнителя в связи с исполнением настоящего Договора.
3.4.5. Стороны также имеют права и несут обязанности, хотя и не предусмотренные в настоящем разделе, но вытекающие из смысла настоящего Договора, либо установленные  1. 'Общие положения о подряде' главы 37 'Подряд', а также главы 51 Гражданского Кодекса Российской Федерации и иными нормами действующего законодательства Российской Федерации.

4. Порядок приемки-сдачи работ по договору
4.1. В течение ___ (______) дней с момента получения письменного извещения Исполнителя о готовности результата работ к приему, Заказчик обязан произвести осмотр результата выполненных Исполнителем работ.
4.2. В настоящем Договоре под приемом результата работ понимаются действия Заказчика по осмотру результата работ, по проверке качества и объема выполненных работ.
4.3. Исполнитель вправе сдать Заказчику выполненные работы досрочно.
4.4. В случае согласия Заказчика принять результат выполненной Исполнителем работы Заказчик подписывает представленный Исполнителем Акт приемки-передачи.
При приеме работ по переработке применяется форма акта, являющегося Приложением. 3 к настоящему Договору. В рамках данного Акта содержится и отчет о результатах переработки сырья.
При приеме работ по реализации готовой продукции на комиссионных началах применяется форма акта, являющегося Приложением. 4 к настоящему Договору. В рамках данного Акта содержится и отчет о реализации готовой продукции.
С момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи прием результата работ считается оконченным.
4.5. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта приема-сдачи результата работ в связи с невыполнением Исполнителем части работ или выполнением работ с недостатками, оговорив названные обстоятельства в письменной форме и назначив срок для устранения недостатков. В этом случае в течение __ (________) рабочих дней с момента истечения срока, назначенного Исполнителю для устранения недостатков работы, Заказчик обязан провести повторный прием результата работ.
4.6. В случае если по каким-либо причинам Заказчик принял работу без проверки, он лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приема (явные недостатки).

5. Ответственность сторон по договору
5.1. В рамках настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную ГК РФ.
5.2. Возмещение убытков и применение к виновной стороны мер ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами условий настоящего Договора не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательства в натуре.
5.3. Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при сложившихся условиях обстоятельствах, возникших после вступления в силу настоящего Договора помимо воли Сторон и не связанных с их личностью.
5.4. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности: военные действия, массовые беспорядки, природные катаклизмы, мобилизация, эпидемии, пожар, существенное изменение экономической и политической обстановки.
5.5. Действие непреодолимой силы вызывает увеличение срока исполнения обязательств по настоящему Договору на период ее действия.

6. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий Договор действует в течение года с момента его подписания.
6.2. Истечение срока действия Договора не прекращает обязательств Сторон по нему до их полного и надлежащего исполнения.
6.3. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, а также по инициативе одной из Сторон в суде (арбитражном суде) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7. Урегулирование споров, связанных с заключением, исполнением, изменением и расторжением Договора.
7.1. Споры и иные разногласия Сторон, связанные с заключением, исполнением, изменением и расторжением настоящего Договора решаются Сторонами на переговорах, а также путем обмена письмами либо в претензионном порядке.
7.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и направить другой Стороне ответ в течение 30 (тридцати) дней с момента получения претензии.
7.3. Споры, связанные с заключением, исполнением и расторжением настоящего Договора, не урегулированные указанными в п. 7.1. настоящего Договора способами, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя.
7.4. Все судебные расходы, понесенные Сторонами в связи с указанными в п. 7.3. настоящего Договора обстоятельствами, распределяются между ними в арбитражном суде.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Заказчика, другой - у Подрядчика.
Оба экземпляра настоящего Договора обладают равной юридической силой.
8.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, к отношениям Сторон должны применяться нормы действующего законодательства Российской Федерации.
8.3. Стороны обязуются немедленно письменно информировать друг друга об изменении своих реквизитов.

9. Приложения к договору
9.1. Приложение. 1 -
9.2. Приложение. 2 -
9.3. Приложение. 3 - Акт приемки-передачи результата работы по переработке сырья.
9.4 Приложение. 4 - Акт приемки-передачи результата работ по реализации готовой продукции в рамках комиссии.
9.5. Приложениями, кроме того, считаются иные письменные документы, хотя бы и не упомянутые в тексте настоящего Договора, но содержащие на него прямую ссылку, регулирующие отношения между Сторонами по поводу Предмета Договора и подписанные Сторонами в установленном порядке.
9.6. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и имеют равную с ним юридическую силу.
9.7. Приложения к настоящему Договору вступают в силу с момента подписания их Сторонами в установленном порядке, если в них не указано иное.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик: ____________________ _______________________

Исполнитель: __________________ ______________________

От Заказчика От Исполнителя


_______ (__________) _______ (_________)
м.п. м.п.

Различия между договором подряда и договором по переработке давальческого сырья

Различия между договором подряда и договором по переработке давальческого сырья

Лариса Фафенгут Знаток (425), закрыт 8 лет назад

Мне нужно откорректировать договор подряда под договор на выполнение работ по переработке давальческого сырья. Кто нибудь этим занимался? + У меня имеюся сомнения а не должен ли это делать финансовый директор?

Валерий Высший разум (322295) 8 лет назад

Почитайте это, может быть проясит для Вас ситуацию.
Давальческая переработка - это способ организации производства, при котором организация - заказчик (давалец) передает сырье организации - переработчику и получает от нее готовую продукцию. Давальческие материалы - это материалы, принятые организацией от заказчика для переработки (обработки). выполнения иных работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством полного возвращения переработанных (обработанных) материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции (статья 156 Методических указаний по учету материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина Российской Федерации от 28 декабря 2001 года №119н "Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов"). С точки зрения гражданского законодательства договор на переработку давальческого сырья классифицируется как договор подряда. Следует особо отметить, что является ошибочным мнение, что данный договор можно рассматривать как договор мены (или бартерную операцию). С такой точкой зрения нельзя согласиться по следующим причинам.
Статьей 567 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) определено, что по договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой, то есть признаками договора мены являются, во-первых, взаимная передача товара, а во-вторых, факт перехода права собственности на эти товары.
По давальческому контракту давалец передает переработчику сырье, однако, перехода права собственности при этом не происходит, давалец остается собственником переданного сырья и изготовленной продукции. Предметом договора является выполнение организацией работ по переработке сырья и изготовлению продукции, такие работы не могут называться товаром, и не приходится говорить о переходе права собственности на выполненные работы. Кроме того, оплата за выполненные работы может быть произведена денежными средствами, что также не соответствует условиям договора мены.
Некорректным является и определение давальческого договора как договора возмездного оказания услуг, так как изготовление продукции с использованием давальческого сырья считается не оказанием услуг, а выполнением работ, а статья 779 ГК РФ исключает из услуг отношения, возникшие по договору подряда.
Таким образом, давальческий контракт является разновидностью договора подряда и возникающие отношения должны регулироваться главой 37 "Подряд" ГК РФ.
Суть договора подряда заключается в том, что подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Предметом договора подряда является изготовление или переработка вещи либо выполнение иных работ, результаты которых передаются заказчику. При передаче сырья давальцем переработчику обязательно должен быть составлен договор подряда в письменной форме.
Удачи

адвокат Святослав Ертиров Гуру (3401) 8 лет назад

Что должен делать? Перерабатывать давальческое сырье или корректировать договор. Договор переработки в Вашем вопросе - это и есть договор подряда. Указывайте условия подряда и вид выполняемых работ. Адвокат Ертиров.

Скачать образец бесплатно

Скачать образец бесплатно. Договор о переработке давальческого сырья


Многие компании для оптимизации производственного процесса передают свое сырье в переработку другим организациям. Бухгалтерский и налоговый учет этих операций имеет свою специфику - как для предприятия, которое передает сырье, так и для переработчика.Договор на переработку.
Гражданское законодательство определяет производство товара из давальческого сырья как изготовление лицом новой движимой вещи путем переработки не принадлежащих этому лицу материалов (ст. 220 ГК РФ).
Сторонами давальческих операций являются собственник передаваемого в переработку сырья (материалов) - давалец и переработчик. При этом, передавая в переработку сырье, давалец остается его собственником. Более того, он приобретает право собственности и на готовую продукцию.
Гражданский кодекс РФ отдельно не выделяет договор на переработку давальческого сырья и не определяет, к работам или к услугам относится переработка.

По мнению автора, договор на переработку давальческого сырья следует классифицировать как договор подряда, отношения по которому регулирует гл. 37 ГК РФ. По договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Рассмотрим особенности бухгалтерского и налогового учета данных операций у давальца и переработчика.
Учет у организации-давальца

Сырье остается на балансе
Обратите внимание! Поскольку право собственности на сырье и материалы не переходит к переработчику, то они не подлежат списанию с баланса давальца, а учитываются на счете 10, субсчет 7 "Материалы, переданные в переработку на сторону".
Так, исходя из рекомендаций Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, у давальца все операции, начиная от передачи сырья и заканчивая обратным получением, можно отражать на синтетическом счете учета материальных запасов, открыв к нему отдельные субсчета - 10/1 "Сырье и материалы" и 10/7 "Материалы, переданные в переработку". При передаче материалов в переработку организация списывает их с одного субсчета на другой (Дебет 10/7 - Кредит 10/1), а при получении субсчета обычно меняются местами (Дебет 10/1 - Кредит 10/7).
Данная норма также содержится в п. 157 Методических указаний по учету материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н (далее - Методические указания), согласно которому организация, передавшая свои материалы другой организации для переработки (обработки, выполнения работ, изготовления продукции) как давальческие, стоимость таких материалов с баланса не списывает, а продолжает учитывать на счете учета соответствующих материалов (на отдельном субсчете).
Себестоимость готовой продукции
Организация-давалец при передаче материалов должна оформить накладную на передачу материалов на сторону, унифицированная форма которой N М-15 утверждена Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а. В ней необходимо указать, что материалы передаются в переработку на давальческих условиях.

После переработки сырья (материалов) организация-давалец должна получить от переработчика отчет об израсходованных материалах, в котором указывается количество израсходованного сырья, произведенной продукции, а также отходов, и акт приема-передачи выполненных работ с указанием перечня и стоимости выполненных работ. Так как право собственности на произведенную продукцию принадлежит давальцу, на основе отчета переработчика он отражает поступление готовой продукции на счете 43. Получение готовой продукции оформляют накладной (форма N МХ-18).
Таким образом, себестоимость готовой продукции у организации-давальца формируется за счет стоимости сырья и, соответственно, стоимости работ по переработке.
В себестоимость могут быть включены также транспортные, командировочные расходы, оплата посреднических услуг, доля общепроизводственных и общехозяйственных расходов, приходящаяся на выпущенную продукцию. Данный порядок формирования себестоимости необходимо отразить в учетной политике организации.

03 Октября 2016

Работодатели, заключая с физическими лицами договоры гражданско-правового характера, довольно часто прописывают в них условия, позволяющие потом контролирующим органам квалифицировать данные договоры как трудовые. А как известно, от правовой природы взаимоотношений между страхователем и физическим лицом зависят наступающие в связи с этим последствия, в частности возникновение обязанности по уплате взносов в ФСС.

В некоторых компаниях сотрудники часто пользуются услугами платных парковок, например, при разъездном характере работы. Компании, в свою очередь, компенсируют понесенные расходы. Рассмотрим, каким образом отразить в бухгалтерском и налоговом учете расходы на компенсацию сотруднику оплаты парковки.

В Письме от 14.06.2016 № 03‑03‑06/1/34531 чиновниками Минфина снова был рассмотрен вопрос о порядке обложения НДФЛ и налогом на прибыль сумм возмещения организацией расходов на аренду квартиры работника, переехавшего в связи с работой в другой местности. Правда, на этот раз выводы чиновников в части налога на прибыль едва ли порадуют налогоплательщиков. Впрочем, и из данной ситуации они могут извлечь определенную выгоду. Какую именно, поясним далее, вначале проанализируем нынешнюю позицию финансистов.

29 Сентября 2016

С 1 января 2017 года вступит в силу недавно принятый Федеральный закон № 238‑ФЗ «О независимой оценке квалификации» (далее – Закон № 238‑ФЗ), устанавливающий порядок прохождения такой оценки работниками. Одна из целей введения этой процедуры – создание для работника возможности подтвердить свою квалификацию не у своего работодателя или образовательном учреждении, а в других, независимых, специально созданных для этого организациях. Предполагается, что такая оценка будет удобна не только для работников, но и для работодателей. Правда, убедиться в этом мы сможем еще не скоро. А пока попробуем разобраться, что на сегодняшний момент установил законодатель по поводу независимой оценки квалификации работника.

В период простоя работнику в общем порядке выплачивают заработную плату, а не компенсационные выплаты. Оплату простоя облагают страховыми взносами в ПФР, ФФОМС, ФСС России и взносами на "травматизм". Если время простоя оплачивается, то указанный период засчитывают в страховой стаж сотрудника.

Семинары

Договор подряда с давальческим материалом - База документов

Давальческий договор подряда - скачать образец бланк пример формы
  • Просмотров: 3953 | Читателей: 706 | Автор: #31633
Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора и строительными нормами и правилами. В момент передачи материалов ваша организация должна оформить накладную на отпуск материалов на сторону по форме n м-15, утвержденной постановлением госкомстата рф от 30.
  1. В то же время, по мнению минфина россии, суммы ндс по утраченному имуществу, ранее принятые к вычету, подлежат восстановлению.
  2. Стоимость неиспользованных материалов заказчика, если они по условиям договора подлежат реализации подрядчику, является объектом обложения ндс.
  3. Материалы для выполнения работ предоставляются подрядчику заказчиком с зачетом стоимости материалов в счет оплаты выполненных подрядчиком работ.
  4. Йопе оертедхунпфтеоп ъблпопн ймй дпзпчптпн, ъблбъюйл йухврпдтсдюйл оечртбче ртедясчмсфш дтхз дтхзх фтевпчбойс, учсъбооще уобтхыеойен дпзпчптпч, ъблмаюеоощи лбцдщн йъойи узеоетбмшощн рпдтсдюйлпн.
Особенности документального оформления материалов заказчика в
  • Стороны имеют право отказаться от дальнейшего выполнения взятых на себя обязательств по настоящему договору и расторгнуть его.
  • В кс-2 объем позиций поставки подрядчика уменьшу на объем давальческих материалов (часть материалов поставлялась).
  • Гk рф подрядчик несет ответственность за утрату или порчу предоставленных заказчиком ценностей.
  • N указал, что согласно при выполнении смр для собственного потребления налоговая база определяется исходя из всех фактических расходов налогоплательщика на их выполнение.

Собственником сделанной продукции становится заказчик, а подрядчик лишь осуществляет переработку сырья. Оплата производится заказчиком на основании выставленных исполнителем счетов на оплату. Нбфетйбмщ ртйобдмецбф ъблбъюйлх, пдоблп йурпмшъпчбфшус нпзхф тбъмйюощнй урпупвбнй убнйн ъблбъюйлпн мйвп рпдтсдюйлпн умедпчбфемшоп, уиенщ вхизбмфетулпзп йобмпзпчпзп хюефб чпъчтбфощи ухнн тбъмйюощ.

Эти суммы не исключаются из итога расчета (сметы) и из объема выполненных работ. У подрядчика возникли проблемы с закупкой части материалов (контрольных кабелей) для монтажных работ. В прессе имеется большое количество публикаций по данному вопросу, подробно освещающих как юридическую, так и финансовую стороны подобных договоров. Принять у исполнителя возвратные материалы выполненных работ в случае их наличия.

Ухннщ хлбъщчбафус чблфе лу-2 пфдемшопк уфтплпк уртбчпюоп, ухлбъбойен чфпн юйуме чпъчтбфоще ухннщ, фпеуфш, чпъчтбфоще ухннщ оейулмаюбафус йъйфпзб блфб лу-2 йунефщ. Недостача товара, обнаруженная в процессе инвентаризации имущества, или имевшее место хищение товара к числу случаев, перечисленных в, не относятся. Представить исполнителю на каждую партию давальческого сырья соответствующие документы о качестве и количестве.

Рейтинг: 95 / 100
при: 16 голосах.

Другие новости по теме:

  • Скачать бланк накладной казахстан
  • Претензия к подрядчику образец
  • Образец паспортов на оборудование
  • Фенобарбитал рецептурный бланк
  • Заявление на свободное посещение школы образец
  • Образец записи в трудовой записи об увольнении по соглашению сторон

Договор подряда из давальческого сырья образец - Популярные загрузки

Давальческий договор подряда - скачать образец бланк

Эта схема используется в случае, когда объем давальческого сырья, которое передается. У нас вы можете скачать 10 образцов договоров подряда с физическим лицом. 10 образцов. Как составить договор подряда в 2016 году, чтобы его не признали трудовым. Договор подряда. Мы, гр. проживающий(ая) (ф.и.о. Полностью) по адресу, (полный адрес) паспорт серии n, выдан 200.

Давайте откроем одну из них. Выберите общие правила. Договор агентирования. Курсовая работа. Понятие и элементы договора агентирования. В гражданском кодексе нет специальной главы, которая регулировала бы отношения сторон. 1) покупка тмц у физического лица в первую очередь, вам следует составить договор купли.

Мы все сталкиваемся с трудностями и стрессами на рабочем месте. Как все успеть. Форму 1-ип (мес). Основные сведения о деятельности индивидуального предпринимателя сдают в. По договору толлинга (на переработку давальческого сырья) подрядчик обязуется изготовить.

Ооо ххх, именуемое в дальнейшем исполнитель, в лице генерального директора ххх. Порядок предоставления (приобретения) материалов 4.1. Для выполнения работ по договору. Образец. Договор по давальческой операции типовой бланк. Уникальная возможность скачать. Договор на переработку давальческого сырья образец. Подборка наиболее важных документов. Примерная форма договора толлинга (на изготовление готовой продукции из давальческого.).