Рейтинг: 4.1/5.0 (1633 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
Строительная компания «СМУ 134»
ОГРН 1055123123123 ИНН 5444555666
юр. адрес: г. Новосибирск, ул. Станционная, 2,
офис 126, тел.(383) 333-77-88
о взыскании долга по договору беспроцентного займа
Между мной и Обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «СМУ 134»29 августа 2008 года был заключен Договор беспроцентного займа на сумму 3 195 800 (Три миллиона сто девяносто пять тысяч) рублей.
По указанному договору с согласия Заемщика мной предоставлена сумма займа в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей, путем перечисления денежных средств на счет Заемщика, что подтверждается квитанцией №______________ от _____ сентября 2008г.
По условиям Договора беспроцентного займа от 29.08.2008г. сумма займа должна быть возвращена не позднее четвертого квартала 2009г.
По состоянию на15 ноября 2010г.сумма займа вразмере 200 000 (Двести тысяч) рублейне возращена.
Правоотношения по займу регулируются ст. 807 ГК РФ, в силу которой одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег. Договор считается заключенным с момента передачи денег.
Заключение договора беспроцентного займа от 29.08.2008г. подтверждается банковской квитанцией №______________ от _____ сентября 2008г., подлинник которой, находится у меня.
В соответствии со ст.810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
В соответствии со ст.309, 407, 408, 409 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; надлежащее исполнение прекращает обязательство; кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей части; если должник выдал кредитору в удостоверение обязательства долговой документ, то кредитор, принимая исполнение, должен вернуть этот документ, нахождение долгового обязательства у должника, пока не доказано иное, подтверждает неисполнение денежного обязательства со стороны заемщика.
Подлинник банковской квитанцией №______________ от _____ сентября 2008г. находится у меня и какой-либо расписки, подтверждающей возврат мне суммы займа я ООО СК «СМУ 134» не выдавал.
Соответственно, сумма долга ООО Строительная компания «СМУ 134» составляет 200 000(Двести тысяч) рублей.
На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 131-132 ГПК РФ:
Взыскать с ООО Строительная компания «СМУ 134» сумму долга по договору беспроцентного займа от 29.08.2008г. в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. расходы по оплате государственной пошлины в сумме 5 200 руб., а всего 205 200 (Двести пять тысяч двести рублей).
Наш каталог образцов документов, формы контрактов и должностных инструкций собран в этом разделе
В данном разделе собрана интересная информация (Образцы документов, договоров, должностных инструкций, исковых заявлений и т.д.). которая доступна для скачивания абсолютно бесплатно.
ДОГОВОР - образцы договоров
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ - типовые должностные инструкции
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ - образцы исковых заявлений
КОНТРАКТ - образцы контрактов
ОБРАЗЕЦ - образцы и формы разные
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - требования к квалификации сотрудника
Блог о бодибилдинге Бодибилдинг, производители спортивное питание, фитнес и стероиды с отзывами и рекомендации, правильная нагрузка, питание и тренировки,
Каталог стоматологий в Челябинске и области Стоматологии в Челябинске с отзывами и рейтингом, сделай правильный выбор,
Большой каталог с уникальными готовыми Сочинениями Сочинения и изложения, краткие содержания и характеристики героев скачать бесплатно школьные работы, для 5,6,7,8,9,10,11 классов, сочинения на Украинском и Английском
Выбор районов города, отзывы о работе застройщиков, сравнения, где купить квартиру в Краснодаре Переезд в Краснодар, покупка квартиры и выбор места и района города помощь советы для желающих переехать, форум о Краснодаре и Краснодарском крае, снять арендовать жилье
Отдых в Сочи, п.Лоо, снять комнату, номер в июне, в июле, августе на море Гостевой дом Вишневый в Сочи цены на проживание, достопримечательности, бронирование гостиницы, подробности о Сочи и Лоо
Документы, бланки, образцы на сайте, скачать, бесплатно, формы, шаблоны Бланки договоров, должностных инструкций, образцы судебных исков Договора купли-продажи акций, недвижимости между физическими лицами и инструкции на разничные должности от бухгалтера и кладовщика до директора оптовой фирмы
Комплекты постельного белья, красивое с рисунком, из поплина и бязи с доставкой по городу Краснодару Интернет магазин постельного белья с доставкой по Краснодару и Сочи КПБ, купить, заказать, стоимость и цену смотрите на сайте по постельному белью, выбор размеров и цветов
Заказать доставку женской менструационной чаши в России по городам Менструальная чаша купить, привезти доставить, капа для месячных доставка, купить, заказать, дешево с гарантией, новое в женской гигиене, выбор и отзывы женщин
Банк требует застраховать ипотеку, оформи страховку на ипотечную квартиру, дом Страхование ипотеки в Челябинске и Копейске минимальные тарифы по страхованию, мы предложим дешевле, чем в Сбербанке, у нас минимальная комиссия
РазделыДОГОВОР - образцы договоров
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ - типовые должностные инструкции
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ - образцы исковых заявлений
КОНТРАКТ - образцы контрактов
ОБРАЗЕЦ - образцы и формы разные
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - требования к квалификации сотрудника
Реклама на сайте:
Договор-Онлайн.Ру
все документы здесь
Большая база договоров, и примеров заполнения бланков.
Актуальная информация по всем основным направлениям юриспрюденции, трудового и гражданского права
База договоров и бланков "Договор-Онлайн.Ру". Вы сможете найти на нашем веб-сайте: брачные договоры, договоры найма, договоры о споре, различные формы жалоб, образцы бухгалтерской и финансовой документации, типовые документы для ликвидации предприятий, образцы и бланки накладных.
На этом сайте Вы сможете найти любую юридическую консультацию.
Кроме базы нормативных документов, Вы также найдете, замечательную конференцию(форум). Cсылка на юридический форум находится в верхнем меню сайта сайта.
Мы очень будем рады, если наш портал принесет Вам пользу.
Cкачать документ «Исковое заявление о взыскании долга по договору займа»
Вопросы и Комментарии Добавить комментарий к документу Похожие документы Договоры© 2010 – 2016
В Арбитражный суд Курской области
305004, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25.
Истец: Общество с ограниченной ответственностью «……………….»
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. ……………………, д. …..
Ответчик: Открытое акционерное общество «…………..»
305022, Курская область, г. Курск, ул……………. д. …….
Цена иска: …………… рублей ……… копейки
Госпошлина: …………. рубля ………. копеек.
о взыскании задолженности по договору подряда, пени и расходов на представителя
………. ………………. 201. года между ООО «……………… » (далее – истец, Исполнитель) и ОАО «……………… » (далее – ответчик, Заказчик) был заключен договор №…………. по условиям которого истец обязался выполнить на Объектах «………….» и ПС ………………«……………» пуско-наладочные работа ………………, управления, сигнализации и вч-аппаратуры (далее – Договор), а Заказчик обязался передать для выполнения работ оборудования и материалы, принять результаты работы и оплатить стоимость выполненных работ (Приложение №..). Перечень оборудования ……………… согласовывается сторонами и указывается в приложении к Договору.
В соответствии с пунктом 2.1. Договора стоимость работ, выполненных по договору составляет ……………. (………………………………..) рубля …………. копейки, в том числе НДС 18%, что составляет ……………. (…………………………………………) рублей 97 копеек.
Оплата по договору производиться в следующем порядке: Заказчик перечисляет аванс в размере ………… (………………… ) рублей в течение …………. календарных дней с момента подписания данного договора (пункт 2.2. Договора).
Оплату оставшейся суммы Заказчик осуществляет в течение …………… (………………………..) банковских дней после подписания акта сдачи-приемки работ (п. 2.3 Договора).
Согласно пункту 3.7. Договора срок выполнения работ составляет …………календарных дней.
Стороны подписали также дополнительное соглашение № ………. от ……………………. 2010 г. к Договору (приложение №2), в котором увеличили объем и стоимость работ выполняемых по Договору на …………. (один миллион……………………….) рублей 02 копейки, в том числе НДС 18% в сумме ……………..(………………. тысячи триста двадцать четыре рубля 61 копейка) рубля (пункт 2.1. дополнительного соглашения № 1).
Таким образом, общая стоимость работ составляет с учетом Дополнительного соглашения № ………………………………………………………. рублей ………… копейки.
Пунктом 4.1 предусмотрено, что сдача работы Исполнителем и приемка его Заказчиком при завершении этапов работ, работы в целом оформляются Актами сдачи-приемки Работ по унифицированным формам КС-2, КС-3, который подписывается обеими сторонами.
В рамках исполнения договорных обязательств истец выполнил работы, которые приняты заказчиком по актам формы КС-2 (приложение №3). Общая стоимость выполненных работ по договору работ согласно справкам формы КС-3 составила ………………………. (………………………………………………. ) рублей ……. копейки (приложение № 4). Акты сдачи-приемки подписаны ответчиком без замечаний и возражений по объемам и качеству работ.
Однако стоимость работ ответчиком оплачены частично на общую сумму …………………………. (……………………….) рублей, что подтверждается платежными поручениями (приложение № 5) и по истечению 14 дней с момента подписания Акта приема-передачи ( пункт 2.3 Договора).
Таким образом, задолженность по оплате выполненных работ составляет ……………………(……………………………..) рублей ……………копейки.
В соответствии с пунктом 6.1. Договора Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Исполнителю за задержку расчетов за выполнение работ – пени в размере 0,2 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день прострочки, начиная с 40 (сорокового) дня после полписания Акта сдачи-приемки работ – то есть, начиная с ………………………… года.
Исходя из данной нормы пеня за просрочку по оплате работ составляет ………………..(…………………………………..) рублей ………… копеек (приложение № 6 – расчет пени).
Таким образом, общая задолженность по оплате стоимости работ и пени составляет ………………………… (………………………………….) рублей ……………. копейки.
В силу части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
Согласно статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.
При подаче искового заявления платежным поручением уплачена государственная пошлина в размере ……………………… (…………………………) рубля …………… копеек (приложение № 7), которая в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с ответчика, как судебные расходы.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 307, 309, 401, 702, 711 ГК РФ, статьями 4, 27, 29, 37, 110, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
1. Взыскать с Открытого акционерного общества «………………..» в пользу Общество с ограниченной ответственностью «………………» задолженность по оплате в сумме …………………………… (…………………………..) рублей ………. копейки, в том числе задолженность по оплате стоимости выполненных работ в размере ………………. (……………………… ) рублей 24 копейки и задолженность по оплате пени на сумму ………………………… (………………………………. ) рублей ………. копеек.
2. Взыскать с Открытого акционерного общества «…………………………» в пользу Общество с ограниченной ответственностью «…………………..» расходы по уплате государственной пошлины в размере …………………..(……………………….) рубля ………. копеек.
1. Копия Договор № …………… от……………;
2. Копия Дополнительного соглашения № ……… от……………;
3. Копии актов формы КС-2;
4. Копия актов формы КС-3;
5. Платежное поручение об уплате долга;
7. Платежное поручение на уплату государственной пошлины;
8. Копия устава ООО «………………..»;
9. Копия свидетельства о государственной регистрации;
10. Копия решения о назначении……………. генеральным директором ООО «……………»;
11. Почтовая квитанция об отсылке копии исковых заявлений ответчику;
12. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «………………»;
13. Выписка из ЕГРЮЛ на ОАО «……………………»;
14. Копия доверенности.
Документ агентский договор. 5. Кредитор подает исковое заявление в суд. Документ исковое заявление о взыскании долга образец.9. Рассмотрение дела в судебном процессе. Документ отзыв на иск образец, ходатайство в суд образец.
Строго по ГПК, сдавать в суд по месту нахождения ответчика.
Форма не самое главное - главное содержание. Это то - что Вы сможете предоставить в доказательство, что трудовой договор заключен в нарушение статьи 59 ТК РФ.
Забудьте про эту ерунду.
отсутствие указания в трудовом договоре причины заключения срочного договора может влечь его бессрочность, но ни как не признание его недействительным.
Андрей, по - моему, прав. Отсутствие какого -либо пункта или пункта, противоречащего ТК РФ не влечет за собой отмену всего срочного трудового договора.
Необходимо предоставить в суд доказательства, что работодатель заставил (вынудил) Вас заключить срочный трудовой договор. Например, Ваша переписка с работодателем о том, что при определенных условиях Вашему трудовому договору будет присвоен статус бессрочного, или есть свидетели того (или Ваши письма). что Вы неоднократно просили заключить с Вами бессрочный ТД, или данный ТД был подписан каким-то обманным путем со стороны работодателя и пр.). Без таких доказательств суд встанет на сторону работодателя, так как Вы изначально дали своё согласие на подписание такого договора.
Этот раздел представляет собой каталог файлов, в котором находятся образцы искового заявления, договора, жалобы, претензии и прочих документов.Так же в категории представлены образцы возражений относительно исковых требований отзыв на иск .
Подскажите, где скачать новый образец искового заявления в мировой суд о расторжения договора купли-продажи?Штраф суд по любому должен взыскать даже если Вы не просите
Надеюсь Вы останетесь довольны, а нижеприведенные образцы писем, судебных исков, заявлений, претензий помогут Вам в работе.5. мировое соглашение. 6. о подписании договора.
Помогите пожайлуста!Как составить иск в суд на ООО о снижении пени, процентов по договору микрозайма,скиньте образецНайдите в интернете образец там их очень много ничего сложного нет
Образец искового заявления об изменении договора социального найма жилого помещения. Иск об ограничении родительских прав образец.Исковое заявление об изменении порядка исполнения судебного решения по взысканию алиментов.
Пеню и неустойку еще можно будет снизить в судебном порядке, но снижение процентов невозможно.
Как правильно составить исковое в суд, для заключения отдельного договора соц найма,Отказ в признании права собственности на кавртиру, переданную по предварительному договору купли-продажи НЕПРАВОМЕРЕН.Образцы исков по семейным делам. Копии судебных решений.
Образец есть в суде.
Где найти образец!Иска о понуждении заключить договора социального найма.Не бывает таких исков. В соответствии со ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица СВОБОДНЫ в заключении договоров
Скачать образцы исковых заявлений. Исковое заявление в Районный Мировой суд о взыскании долга по договору займа и процентов заИсковое заявление Мировому судье судебного участка о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов скачать.
Бывают такие иски. я лично обращался с таким иском к администрации одного из районов Екатеринбурга и выиграл дело.
Можно, если жилое помещение в собственности муниципалитета и в фонде социального использования, предоставлено для проживания и пользования правовым актом уполном. органа исполнит. власти на основании норм закона.
Как напесать искавое заявление о взыскание долга по расписке в мировой суд города георгиевска Подскажите пожайлуста, где можно найти образцы, бланки исковых заявлений в суд, бланки договоров и т.п. (ссылки на сайт)Исковое на тему чего?
Примеры документов бланки исковых заявлений, образцы ходатайств. Уважаемый посетитель!Образцы исков о договорных отношениях о взыскании долга по договору.
Примерный образец искового заявления в Арбитражный судДо подачи иска, в Суде осуществляется бесплатное консультирование по процессуальным вопросам.Образцы исковых заявлений. Исковое заявление о взыскании штрафа за неисполнениеИсковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда.doc.
Образец искового заявления в арбитражный суд г. Новосибирска по вопросу взыскания стоимости работ по договору подряда Имеет ли право работодатель удерживать трудовую книжку,если я с ним не заключала договора?Скачать бесплатно образец искового заявления иска. договора, претензии, жалобы, ходатайства и другихКассационная жалоба на судебное решение определение по гражданскому делу. Претензия по договору поставки возврат денег за продукцию .
Нет неимеет. она должна находиться у него если вы заключили договор и работаете на него официально
Насколько я знаю, трудовые отношения начинаются с первого дня приема на работу. так что наверное имеет право удерживать. Но: отсутствие трудового договора является административным нарушением, поэтому, надо просто сказать работодателю: если не вернешь трудовую - иду в комитет по охране труда. (а там оч. много проблем у него возникнет: -)
Если Вы у него не работаете, то нет! Чем он это аргументирует?
Как выгнать арендатора?Образцы Исковых ЗаявленийИспользуйте сочетание клавиш Ctrl F для вывода формы поискаИсковое заявление о взыскании долга по договору займа.
Это не он? ) http://otvet.mail.ru/question/84837912/
Я так понял договор уже прекратился по сроку - тогда истребование имущества из чужого незаконного владения через суд
В судебном порядке расторгнуть договор
Взять за шиворот и выгнать
Для начала стоит письменно известить арендатора о выселении к определенной дате, затем в эту дату сменить замки, если вы собственник, а потом составить опись имущества в арендуемом помещении, которую должны подписать два свидетеля - это чтобы вас не обвинили в присвоении чужого имущества. А потом письменно сообщить арендатору, когда и как он может забрать свое имущество. Это единственное законное действие по выселению арендатора. И желательно свидетелей найти, не связанных с вами родственными или служебными отношениями. А если арендатору - это не понравиться, то пусть обратиться в суд и придумает основание для иска, но у вас будет железная броня от иска в виде письменного извещения и описи имущества
Возможен вариант с участковым, написать заявление, а самый надежный вариант, заявление в суд о принудительном освобождении занимаемого помещения, после Решения выписать исполнительный лист и предьявить лист в территориальный отдел ФССП (приставам) и все, через суд кстати возможно и взыскание судебных расходов и оплаты за фактическое использование имущества, т. е. арендной платы за срок до момента выселения. Надеюсь Вам это поможет.
Образец заполнения искового заявления о взыскании долга. Судебное разбирательство достаточно сложный и трудоемкий процесс.ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании долга по договору займа. 01 марта 2012 года ко мне обратился ответчик с просьбой одолжить ему.
Иск в суд на Банк, у кого есть образец?Лучше самому этого не делать. Результат будет такой же, как самостоятельное удаление позвонковой грыжи.
Образцов не существует - они, образцы эти пресловутые, не предусмотрены действующим ГПК РФ. Каждое исковое заявление пишется индивидуально
Судебные исковые заявления, судебная жалоба, жалоба на решение суда, заявление жалоба, как написать жалобу, исковое заявление в суд образец.Исковое заявление о признании права собственности для совершения государственной регистрации договора.
Если это нужно для практики, найдите приличного наставника и постажируйтесь у него.
Где взять образец заявл. в арб.суд о взыскании по договору цессии?Совершенно согласна с Евгением. Даже больше скажу - образцы в таком деле могут сыграть весьма плохую шутку. Потому как дела индивидуальны и найти просто что-то похожее мало, надо выиграть СВОЕ дело!
Исковое заявление в суд. На этом сайте Вы найд те примерные образцы исковых заявлений в суды общей юрисдикцииЦена иска 2 521 149 руб. 82 коп. Государственная пошлина 35 606 руб. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании задолженности по договору и уплате пени.
Да и еще по договорам цессии очень много проигрышных дел. как правило договора цессии признаются недействительными
Пожалуйста пришлите образец искового заявлени по взысканию долга по договору комиссииПосмотрите здесь www.bddo.ru .
А вообще составляейте лучше сами, посмотрите нормы АПК РФ (или ГПК РФ если должник физ. лицо) .
Подберите документы, оплатите ошлину.
Ознакомтесь со ст. 12. и 15 ГК РФ.
Исковое заявление. кратко - существо требований по иску .Образцы судебных документов. Претензии, иски, жалобы, другие документы подлежащие рассмотрению в суде. Трудовые договоры.
Трудовое право. Проконсультируйте?И не бесосновательны. Вы договорились, а завтра он передумал и. И кому и что Вы и что докажите? Не понятно о какой оговоренной сумме идет речь. В любом случае, любые действия луше закреплять договором или распиской. Утром деньги, вечером стулья, можно наоборот, но деньги вперед
Альфа-банк встречный иск. Общий образец. Встречное исковое заявление к ЗАО Банк о признании недействительности условий договора и отсутствииЗаявление о привлечении к участию в деле представителя. Заявление о рассрочке исполнения судебного решения.
В силу положений статьи 127, 140 тк рф, выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя при прекращении трудового договора, производится в день увольнения работника; при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.
когда и в какой последовательности подписывать документы не имеет значения, оговаривать в соглашении компенсацию за неиспользованный отпуск не обязательно, поскольку обязанность по её выплате следует в силу закона..
Подписываюсь под каждым словом Людмилы. )
Только так и никак иначе.
А по какому вопросу суд?
Образцы документов gt gt Образцы исковых заявлений для арбитражного суда gt gt Образец искового заявления о взыскании стоимости по договоруДосудебная работа по взысканию задолженности. Судебное взыскание задолженности. Оценка перспективности взыскания.
Нужен письменный отказ в выплате страхового возмещения.
Нужен образец искового заявления о признании права собственности на гараж через суд. Договор инвестирован. строительстваФорма, содержание искового заявления, а также перечень прилагаемых к нему докуметов, указаны в ст. ст. 131 - 132 ГПК РФ
Исковое заявление о признании недействительным отказа в принятии гражданина, являющегося нанимателем по договору социального найма, и членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.Не нашли образец иска?
Бывшая жена не дает видится с ребенком 2.5 года что делатьОбратиться в суд при помощи юриста
Образцы исковых заявлений. Исковые заявления о признании права собственности.Исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества Исковое заявление о взыскании долга и пени по договору поставки Исковое.
Обратиться в суд. Только суд может определить порядок посещения ребенка.
Решать все через суд.
Нарушает закон. Обращайтесь в суд. мало того, она не имеет права даже запрещать ребёнку видеться с бабушкой и дедушкой ( вашими родителями). Заплатит ещё моральный ущерб вам и штраф суду. Плюс все ваши расходы на суд.
Обращаться с иском об определении порядка общения с ребенком. Но если речь идет о самоуправстве-то и решение суда может не помочь. Анализируйте обстановку, решайте сами. Удачи.
Если экс-жена докажет, что общение с папой неблагоприятно - суд можно и проиграть!
Образцы исковых заявлений. Рекомендации по оформлению искового заявления. По заключению договора в соответствии с условиями предварительного договора.Существо требований по иску.
Тебе чтоли не дает, еще одна заступница. ТЕБЕ это надо. живи спокойно. понауводят мужей, а потом заступаются за них. живите своей семьей, а тех оставьте в покое
Необходимо подать иск в суд об устранении препятствий в общении с ребенком и установления графика общения. Также можете обратиться в орган опеки и попечительства и написать письменное заявление в котором в се и изложите, а так как я уже написала в суд.
Ничего можешь. можешь только ждать до ее смерти или терпеть до ребенка 18 лет.
http://otvet.mail.ru/question/46086634/
Скачать бесплатно образец искового заявления иска. договора, претензии, жалобы, ходатайства и другихКассационная жалоба на судебное решение определение по гражданскому делу. Претензия по договору поставки возврат денег за продукцию .
Найти образцы заявление в сети не проблема!
А вот найти в себе чувства благодарности (и возможно, сострадания) к дарителю, для Вас, похоже, безнадежное дело. (Да, и морали Вам проповедовать, дело бессмысленное и неблагодарное)
Но. рекомендую помнить, что даритель, вообще-то, может ОТМЕНИТЬ дарение. Дело, конечно, не простое, но лично я бы его с довольствием проконсультировал.
Юрий, отменить сделку по всей вероятности можно дарителю. Так как видимо она мнимая и прикрывает сделку купли-продажи. Других мыслей нет, так как вряд ли родственник (даже дальний) будет озабочен выпиской человека, который безвозмездно отдал такой "пустяк". Только если даритель посторонний человек от него хочется поскорее избавиться.
Внимательно почитайте договор дарения. Если в нем не оговорен пункт "ПОЖИЗНЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ" дарителя, - смело в суд. Образцы лучше поискать не в Ответах, а в любой поисковой системе.
Юрий, а вдруг Иришка права и договор дарения прикрывает сделку купли-продажи. Я бы не торопилась морализировать.
Если в договоре написано что факсимильные копии действительны
Образцы бланков, заявлений, жалоб, исков.Заява до суду про виправлення описки. 5. Позовна заява про стягнення заборгованост неустойки за договором поставки.
Условно действующим все равно должен буть подленник договора у обеих сторон
НЕТ! На оригинале должна быть четкая печать и подпись, а факс - это всего лишь копия документа.
Да факс и электронка являются документами.
Не считается. если дело до суда дойдёт.
Да, но только если такое условие вступления в силу прописано в тексте самого договора.
если разбирать конкретно, с учетом иных обстоятельств - то тоже может, например, как акцепт оферты
если дойдет до суда - могут потребоваться доп. доказательства - например. распечатка телефонных соединений.
Подборка образцов документов для физических лиц - исковые заявления, образцы гражданских договоров, формы заявлений об увольнении, начальнику ЖЭКа.Иски.
Учитывая, что договор считается заключенным в момент достижения соглашения по всем существенным условиям договора, то вполне можно считать его заключенным. Однако лучше позже всетаки получить на руки Договор с нормальными подписями и печатями.
Иск в судЛучше обратитесь к квалифицированному адвокату
Образцы исковых заявлений. Иски по гражданским спорам.Главная По отношениям с договорами подряда Исковое заявление о взыскании задолженности поНа основе данных положений следует принимать решение об обращении за помощью в судебную инстанцию.
Лучше обратиться в общество защиты прав потребителей - там помогут
Закон о защите прав потребителей в зубы, и вперед!
Возможно, конечно, и самостоятельно составить заявление. Но если нужен выигрыш дела - всё-таки целесообразно обратиться именно к юристу. Причём к юристу грамотному.
А указываются абсолютно все детали, которые могут повлиять на рассмотрение дела в Вашу пользу.
Без адвокатской конторы все здесь написанное и сказанное-сотрясание воздуха.
Судебное взыскание долгов. Как составить иск о взыскании долга. Взыскание суммы долга. Пример искового заявления о взыскании долга. Ведение дел в Суде мировые суды, суды общей юрисдикции .
Образец (Примерный). Исковое заявление о взыскании долга по договору займа Скопируй здесь бланк
А в суде не пробовали взять образец?
Сидоров Петр Петрович. 623700, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.4. Цена иска 363 365ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ. о взыскании денежных средств долга по расписке договору займа .Специализация фирмы на подобных услугах. Примеры успешно завершенных подобных дел.
Если имеются основания, предусмотренные ст. 85 СК РФ, то такой же образец, что и на содержание до 18 лет!
Образцы есть в суде.
Как составить исковое заявление о взыскании долга с должника? Есть какие нибудь образцы? Где искать?Популярные записиОбразец искового заявления иска о взыскании долга по догов. Образец искового заявления о защите прав потребителя о взыс.
Исковое заявление является одним из основных документов. Пишите заявление в котором просите удовлетворить ваш иск, указываете дату, причины повлекшие за собой ваше обращение в суд, также можете указать что на стадии досудебного разбирательства вами были предприняты попытки решения мирным путем, также указываете сумму на которую вы рассчитываете в ходе удовлетворения вашего иска. То есть сумма истребованного долга плюс проценты за просрочку уплаты долга а также сумму которую вы хотели бы получить в качестве компенсации за моральный или материальный ущерб который был причинен в результате просрочки.
Как таковых образцов много. Я могу Вам предложить типовой образец. Просто необходимо учесть тот факт каким образом Вы давали в долг. Есть ли расписка Я могу выслать Вам необходимое Вам заявление по мейлу. В принципе какой то определенной стандартной формы нет. Главное соблюсти все то что я вам перечислил в начале.
наглядный пример
_______________ городской (районный) суд
(или мировому судье судебного участка № ___)
адрес: _________________________________
Истец: КУЗНЕЦОВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Адрес: ________________________________
Ответчик: МОХОВА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Адрес: ______________________________
Цена иска: _____ рублей
Государственная пошлина: ______ рублей
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании долга по договору займа
20 апреля 2008 года ответчица Мохова А. В. взяла у меня по расписке в долг 100000 (Сто тысяч) рублей и обязалась возвратить мне указанную сумму до 01 мая 2008 года. Однако в указанный срок долг в размере 100000 рублей ответчицей возвращен не был.
Распиской за просрочку возврата суммы займа предусмотрено начисление процентов исходя из двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ. Таким образом, за период с 2 мая 2008 года по 18 мая 2008 года подлежат начисления проценты в сумме __________ рублей.
Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 807 - 808, ст. 810 ГК РФ, ст. 131, 132 ГПК РФ
ПРОШУ:
1. Взыскать с Моховой Анны Вячеславовны в мою пользу долг по договору займа (расписке) в сумме 100000 (Сто тысяч) рублей.
2. Взыскать проценты за просрочку возврата суммы займа.
3. Взыскать с ответчика судебные расходы.
Приложение:
1. Квитанция об оплате госпошлины.
2. Копия искового заявления.
3. Расписка Моховой А. В.
18 мая 2008 года
__________________ А. В. Кузнецов
Погуглите. в нете полно образцов
Образец иска о взыскании долга юр лицом с физ лица. помогите, где найти?В. суд (по месту нахождения ответчика)
Истец: наименование, юр. адрес, телефоны
Ответчик: ФИО, адрес, телефоны
Цена иска:
Госпошлина:
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Описываете обстоятельства возникновения долга.
ПРОСИМ:
1. Взыскать с ФИО денежные средства в пользу юр. лица в размере. руб.
2. Взыскать с ФИО судебные расходы в виде оплаченной госпошлины в размере. руб.
Приложение:
Подлинник платежного документа об уплате госпошлины.
Копии документов, обосновывающих иск.
Копия Устава, Свидетельств юр. лица, протокола о назначении руководителя юр. лица
Подлинник доверенности от юр. лица
Дата Подпись представителя юр. лица.
А вообще, если спора нет, то можно оплатить половину от госпошлины, установленной для искового порядка, обратиться в мировой суд (независимо от цены иска) с заявлением о выдаче судебного приказа. Выдается он в течение 5 дней с момента поступления такого заявления.
Бесплатную юридическую консультацию профессиональных юристов можно получить в Интернете по адресу ЮК-ГРАНЬ. РФ/КОНСУЛЬТАЦИИ (в том числе, он-лайн, через видеосвязь).
Ниже приведено типовое исковое заявление о взыскании задолженности с юридического лица или индивидуального предпринимателя.Если же Вас интересует реальное взыскание долга доверьте миссию подготовки иска профессионалам!
Образцов не существует каждый иск пишется индивидуально в зависимости от обстоятельств дела
Иск к банку Ренесснас Кредит о взыскании комиссии за подключение к программе страхованияПоищите в каждом городе есть конторы которые для вас абсолютно безплатно отсудят у банка грошев. Они на этом специализируются. И вам хорошо и им не плохо, от вас только доверенность нужна будет и доки на все эти страховки. Палец о палец не стукнете а денюжку получите.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании суммы долга по договору займа.За период с апреля 20 г. по августа 20 г. день предъявления иска прошло 82 дня, соответственно, сумма пени за просрочку составляет
Могу дать примерные ссылки на законодательство - нарушение прав потребителей
Образец и порядок подачи заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по жкхДаже самые хреновые юристы жилищного органа должны хоть один раз в жизни прочитать главу 11 ГПК РФ
Образец искового заявления о взыскании задолженности по зарплате.Цена иска 34 000 рублей. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О взыскании задолженности по заработной плате и компенсации морального вреда .
Мировому судье _________________________
судебного участка N ____________________
_________________________ района области
________________________________________
(индекс, адрес местонахождения судебного
участка)
Взыскатель _____________________________
(наименование/Ф. И. О. )
________________________________________
(индекс, адрес места нахождения/места
жительства, телефон взыскателя)
Должник ________________________________
(наименование/Ф. И. О. )
________________________________________
(индекс, адрес места нахождения/места
жительства, телефон должника)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче судебного приказа
Прошу выдать судебный приказ о взыскании/истребовании _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать предмет требования: долга; алиментов; недоимок по налогам,
сборам и другим обязательным платежам; начисленной, но не выплаченной
заработной платы; расходов, произведенных в связи с розыском ответчика,
или должника, или ребенка, отобранного у должника по решению суда;
движимого имущества)
в размере _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(указать сумму требования или стоимость движимого имущества)
возникшего на основании ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать обоснование возникшего требования: нотариально удостоверенная
сделка; сделка, совершенная в простой письменной форме; совершенный
нотариусом протест векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта;
иное в соответствии со ст. 122 Гражданского процессуального кодекса РФ)
Документы, подтверждающие обоснованность требований:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________.
4. Квитанция об оплате госпошлины.
"___"_________ _____ г. ____________________________________
(подпись взыскателя или его
уполномоченного представителя)
Подается по общим правилам подсудности.
Классический пример иска о долге иск о взыскании договорной цены, где товар был поставлен, а покупатель не оплатил его. Такой иск имеет также определенные процессуальные преимущества Иск о взыскании цены по договору продажи предусмотрен ЕТК, в ст.
На алименты никак, законом не предусмотрено. Только на содержание и то после развода. Подайте на него на лишение родительских прав, чего с ним цацкаться.
Образец искового заявления о взыскании по долговому обязательствуЗдесь не ищите, не найдете.
Вопрос от Трусовой Елены Пожалуйста, покажите образец претензии о взыскании задолженности? Спасибо. Ответ Если заемщик не спешит возвращать свой долг, обратитесь в суд и подайте иск о взыскании долга.
______________________________________
(наименование арбитражного суда,
в который подается заявление)
Истец: _______________________________
(наименование)
______________________________________
(место нахождения)
Ответчик: ____________________________
(наименование)
______________________________________
(место нахождения)
Исковое заявление
о взыскании задолженности по договору займа
"__" _____ 20__ г. был заключен договор займа, по условиям которого
Истец (Заимодавец) обязался передать Ответчику (Заемщик) деньги в сумме
_______ руб. а Заемщик обязался возвратить в срок до "__" ______ 20__ г.
сумму займа и уплатить за пользование займом указанные в договоре
проценты, которые выплачиваются одновременно с возвратом суммы займа.
Истцом денежные средства в размере _______________ руб. перечислены
платежным поручением N ____ от "__" ________ 20__ г. Ответчику.
В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ) обязательство по возврату заемных денежных средств
Ответчиком на день подачи иска не исполнено.
Статьей 811 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда Заемщик не
возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в
размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 Кодекса, со дня, когда она
должна была быть возвращена, до дня ее возврата Заимодавцу независимо от
уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 Кодекса.
На сумму долга Истцом начислены проценты за пользование чужими
денежными средствами за период с "__" _____ 20__ г. по "__" _____ 20__ г.
по ставке рефинансирования Банка России ____ % в размере ________ рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 309, 310, 395,
807, 809, 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, прошу:
1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность по договору
займа от "__" _______ 20__ г. в размере ______ руб. из них ______ руб. -
сумма основного долга и ____ руб. - проценты за пользование суммой займа.
2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца проценты за пользование
чужими денежными средствами в размере _________ руб.
Приложение:
1. Уведомление о вручении копии заявления Ответчику.
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
3. Копия договора займа.
4. Копия платежного поручения.
5. Расчет процентов.
6. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица.
7. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на
подписание искового заявления.
_____________________________
(подпись представителя Истца)
"__" ____________ 20__ г.
В Арбитражный суд ____________________.
Истец: _______________________________,
место нахождения: ____________________.
Ответчик: ____________________________,
место нахождения: ____________________.
Цена иска: ____________________ рублей.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании денежных средств
"___"_________ ____ г. между истцом (субподрядчиком) и ответчиком (генподрядчиком) был заключен договор подряда N _______ (копия прилагается) .
Пунктом ____ договора предусмотрено, что генподрядчик (ответчик) поручает и оплачивает, а субподрядчик (истец) принимает на себя обязательства по поэтапному выполнению комплекса работ по _____________.
В соответствии с пунктами ______ договора, комплекс работ по договору должен быть выполнен субподрядчиком и сдан генподрядчику, согласно календарному плану, по истечении _________ с даты подписания договора.
Необходимо отметить, что пунктом ____ договора установлено, что в случае задержки в оплате генподрядчиком авансовых платежей и счетов за выполненные работы более чем на ____ рабочих дней от установленных договором сроков, календарные сроки выполнения работ переносятся на соответствующее количество календарных дней.
Несмотря на это, истец выполнил все свои обязательства по договору своевременно и в полном объеме, что подтверждается актами выполненных работ и справкой по объемам выполненных работ (копии прилагаются). Никаких претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало. Все акты выполненных работ подписаны ответчиком.
Последний акт N ___ датирован и подписан ответчиком "___"________ ____ г. Таким образом, все работы по договору (на общую сумму ______________) выполнены истцом.
Согласно пункту ___ договора, стоимость предмета договора определяется расчетом договорной цены и составляет _______________, в том числе НДС.
В силу пункта ___ договора, оплата работ производится в следующем порядке: _____________________.
Пунктом ___ договора предусмотрено, что подписание акта сдачи-приемки законченных работ по объекту является основанием для соответствующих расчетов с субподрядчиком согласно договору.
Всего работы оплачены на общую сумму ___________ (копии документов об оплате прилагаются) .
Итого не оплачены работы на сумму _________. Расчет суммы задолженности прилагается к исковому заявлению.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Ст. 310 ГК РФ, предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.
В силу п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.
Таким образом, в соответствии с договором и приведенными нормами ГК РФ, ответчик должен оплатить работы истца.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СМОТРИ В КОММЕНТАРИИ
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании долга за выполненные и принятые работы, а также процентов за просрочку оплаты по договору субподряда.7. Почтовая квитанция о направлении копии иска ответчику.
Как написать исковое заявление о взыскании задолженности без договора? Нужен образец искового заявления о взыскании долга по алиментамОтвет на вопрос отправлен
Исковое заявление подается в мировой суд при сумме иска до 50 000 рублей и в районный, если сумма иска больше этой суммы.Если вам необходима юридическая помощь консультация, представительство по взысканию долга по расписке в Хабаровске, вы можете.
Рекомендую обратить внимание на Статья 102. Порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным обязательствам Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", порядок взыскания задолженности по алиментам решается не в судебном произхводстве, а в порядке вышеуказанного закона. Обращайтесь с исполнительным документом и заявлением по месту совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, в соответствии со ст. 33 закона N 229-ФЗ.
Да просто в гугле наберите слова "образец искового заявления о взыскании долга по алиментам"
http://ali-ment .ru/ali menty/ob razets-isko vogo-zay avlen iya-o-vzy sk anii-alim ent ov-na-reb en ka-de tei (пробелы убрать) (там два иска внизу) или выберите другие.
Иск о взыскании алиментов, долгов по договорам (аренды, займа и т. п. ) ит. д. Открываешь ГК в разднле договора и читаешь..
Жалоба.net-- gt Примеры заявлений-- gt Пример 8-6. Исковое заявление о взыскании долга по договору займа.Цена иска 1000 рублей. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ. о взыскании долга по договору займа.
Как правильно написать заявление в суд на взыскание задолженности по заработной плате? Образец искового заявления о взыскании долга по договору аренды нежилого помещения.Или статьи на которые можно сослатьсяСтатьи 309-395, 606-625 ГК РФ - выбирайте, что подходит.
Исковое заявление? - я лично больше не альтруист - либо думайте сами либо платите
Главная gt Полезные материаллы gt Образец иска о взыскании долга с юридического лица.Цена иска 152 173 рубля 86 копеек Государственная пошлина 5 565,21 руб. Исковое заявление о взыскании долга и пени по договору поставки.
Не занимайся ерундой- иди в юрконсультацию к специалисту!
Иначе неоднократно твое исковое сочинение судья отправит на исправление.
Образцы о взыскании долга в Консультанте Плюс.
Главная Претензия о взыскании долга насколько реально победить?Поможет претензия о взыскании суммы задолженности с ее помощью можно попытаться вернуть деньги, не дожидаясь судебного разбирательства!
Исковое заявление о взыскании долга по договору найма не жилого помещения.Если можно образец.Заранее спасибо.Не может быть такого - наем нежилого помещения. Нежилое помещение можно только сдать в аренду.
А может быть потому, что изначально грамотно и правильно составленный иск о взыскании долга это 90% успеха в получении судебного решения и последующего фактического взыскания долга.
Где можно увидеть образец иска о взыскании долгов жкх на приватизированные квартиры ? Исковое заявление о взыскании долга по договору займаИск о увеличении суммы денежного обязательства (в порядке ст. 395 ГК РФ) .
Пишется просто: "решением суда в мою пользу с ответчика было взыскано 100 000 руб. Добровольно свое денежное обязательство он не исполнил, службой приставов деньги также не взысканы. Согласно ст. 395 ГК денежное обязательство подлежит в этом случае увеличению на действующую ставку рефинансирования"
Делается расчет, оплачивается госпошлина, прикладывается справка о ставке рефинансирования - и в суд.
Исковое заявление о взыскании долга. Долги в гражданских отношениях, как правило, образуются приОбращение кредитора с иском в суд. Содержание иска. Исковое заявление о взыскании задолженности, составленное заявителем, должно обязательно содержать
Где найти образец иска о взыскании долга по договору купли-продажи товара в рассрочку?Образец Вам ни к чему. Вы-истец, он - ответчик. Указываете ФИО. адрес каждого. Пишите - "Иск о взыскании денежной суммы по договору купли-продажи".
В тексте указываете когда заключили договор, какая сумма была оплачена, какая сумма осталась. Пишите, что внесудебные возможности вернуть долг исчерпаны и поэтому просите суд вынести решение о взыскании с ответчика суммы долга. К иску прикладываете квитанцию госпошлины и копию Вашего с ним договора. Если сумма долга меньше 100 тыс. р - заява мировому судье. Если больше - районному.
Сумма иска 79287,73 рублей. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ. о взыскании задолженности поСрок просрочки за июнь 2013 года начинается из 01.07.2013 года и составляет 250 дней, долг - 1490,89Можно привести примеры о заработке Ответчика или иные обстоятельства, которые.
Нужен образец иска о взыскании задолженности по алиментам Где взять образец искового заявления о взыскании задолженности по выплате КАСКО?Сайт претензии, жалобы, иски или сайт Советник
Иск о взыскании долга по расписке. Подробности. Просмотров 2575.В указанный срок ответчик мне долг не вернул, на мое предложение о добровольном возврате взятой в долг денежной суммы не ответил.
