Договор поставки компьютерного оборудования образец

Калькулятор процентов задолженности по ст. 395 ГК РФ
по новым правилам от 1 августа 2016 года (ставки ЦБ от 19 сентября 2016 года) от команды Договор-Юрист.Ру

Калькулятор расчёта пени по оплате коммунальных услуг
по новым правилам от 1 января 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Калькулятор расчёта пени за капитальный ремонт
по новым правилам от 4 июля 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Вам задержали зарплату — Вы можете получить проценты
Калькулятор процентов задолженности по зарплате (ст. 236 ТК РФ) от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Договор-Юрист.Ру Сообщество юристов России
кодексы и образцы договоров

Бесплатные юридические консультации:

Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Образец. Договор поставки оборудования» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.

Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Образец. Договор поставки оборудования» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей. Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений.

Копирование материалов с сайта Договор-Юрист.Ру возможно только с разрешения администрации сайта и с индексируемой ссылкой на источник.

Бесплатные юридические консультации:

С-Петербург и ЛО:

по России: 8 800 333-45-16 доб. 498

Договор поставки компьютерного оборудования образец - Лучшие новинки

• Просмотров: 7131 | Читателей: 691 | Автор: #42009

Качество товара, тара и упаковка, сопроводительные документы, приемка товара образец договора поставки лекарственных препаратов и медицинской продукции, заключаемый между юридическими лицами. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

В случае прекращения обязательства до начала его исполнения, задаток подлежит возврату покупателю. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства российской федерации раздел vii. Образец договора поставки материального товара, заключаемый между юридическими лицами. Цена каждой единицы оборудования указывается в спецификации к настоящему договору. Образец договора поставки и монтажа с подробными условиями о гарантии, заключаемый между юридическими лицами.

Ип-должник прекратил деятельность его долг кредитор не признает безнадежным. В случае споров о качестве поставленного оборудования проводится экспертиза за счет (при необходимости, указать кем проводится экспертиза) стороны, настаивающей на ее проведении. Опубликована практика рассмотрения жалоб, поданных в центральный арбитражный комитет госкорпорации росатом и в арбитражные комитеты дивизионов в 3 квартале 2015 г.

• В спецификации к настоящему договору указывается наименование, комплектность и цена каждой единицы оборудования.
• Увлажнители, необходимые для нормализации условий труда, можно списывать в расходы.

Образец договора на поставку продукции производственно-технического назначения, заключаемый между юридическими лицами. Образец договора поставки программно-аппаратного обеспечения согласно спецификации и прием на обслуживание, заключаемый между юридическими лицами. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения сторонами всех обязательств по нему.

1. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел раздел vii.
2. Статистика работы центрального арбитражного комитета и арбитражных комитетов дивизионов по рассмотрению жалоб на действиябездействия заказчиков атомной отрасли за года.
3. При получении, один экземпляр документов возвращается поставщику на его почтовый адрес с подписью и печатью покупателя.
4. Опубликована статистика жалоб, поданных в центральный арбитражный комитет госкорпорации росатом и в арбитражные комитеты дивизионов за г.

Другие новости по теме:

• Скачать бланк накладной казахстан
• Претензия к подрядчику образец
• Образец паспортов на оборудование
• Заявка на отгрузку товара образец
• Договор подрядчик заказчик
• Публичным признается договор заключенный
• 

Договор поставки компьютерного оборудования образец

29 Сентября 2016

В период простоя работнику в общем порядке выплачивают заработную плату, а не компенсационные выплаты. Оплату простоя облагают страховыми взносами в ПФР, ФФОМС, ФСС России и взносами на "травматизм". Если время простоя оплачивается, то указанный период засчитывают в страховой стаж сотрудника.

Хотя аптечное учреждение занимается довольно узким и специфическим видом деятельности и, как правило, не ведет деятельности за рамками своего профиля, если оно находится на общем режиме налогообложения, ему необходимо позаботиться о соблюдении раздельного учета различных видов реализуемой продукции, чтобы не допустить ошибок при исчислении НДС.

С 1 января 2017 года вступит в силу недавно принятый Федеральный закон № 238‑ФЗ «О независимой оценке квалификации» (далее – Закон № 238‑ФЗ), устанавливающий порядок прохождения такой оценки работниками. Одна из целей введения этой процедуры – создание для работника возможности подтвердить свою квалификацию не у своего работодателя или образовательном учреждении, а в других, независимых, специально созданных для этого организациях. Предполагается, что такая оценка будет удобна не только для работников, но и для работодателей. Правда, убедиться в этом мы сможем еще не скоро. А пока попробуем разобраться, что на сегодняшний момент установил законодатель по поводу независимой оценки квалификации работника.

28 Сентября 2016

Если налоговые платежи перечисляются в бюджет с опозданием (то есть с нарушением установленных сроков), то помимо самих налогов необходимо дополнительно уплатить еще и пени. Расчет пеней является, пожалуй, одной из самых рутинных задач, которую приходится решать бухгалтеру. Впрочем, для ее успешного выполнения ему нужно учесть ряд нюансов.

Торговое предприятие (применяющее УСНО) планирует принять участие в региональной выставке-ярмарке «Школьный базар». Должно ли оно оборудовать торговое место ККТ либо торговлю можно осуществлять без применения кассового аппарата (выдавать покупателям по их требованию квитанции)?

Договор поставки оборудования - форма и образец, скачать типовой договор поставки оборудования

Договор поставки оборудования - один из видов договоров купли-продажи, регулирует вопросы приемки, комплектности, гарантийного обслуживания поставленного товара. Согласно условиям образца договора поставки одна сторона (поставщик) обязуется поставить оборудование в обусловленный срок другой стороне (покупателю). Покупатель, в свою очередь, принимает на себя обязательства по приему оборудования и оплате оговоренной за него договором суммы.

Хотите забыть о проблемах с оформлением образца договора поставки раз и навсегда? Интернет-сервис МойСклад специально для вас разработал систему автоматического заполнения и печати договора поставки оборудования и других необходимых документов*. Для работы с ним вам потребуется только компьютер с принтером и доступ в интернет. И вы сможете оформлять и печатать документы в любое время суток и из любого места, где бы вы ни находились.

Заполнить и напечатать
(бесплатно)

• Экономия 70 % вашего времени на оформлении типового договора поставки оборудования.
• Отсутствие ошибок при заполнении.
• Автоматическое создание архива распечатанных документов.
• Автоматическая сквозная нумерация документов.
• Вывод в формат Microsoft Excel, PDF, OpenOffice.org для печати или отправки по электронной почте.

*Некоторые формы документов, в том числе договор поставки оборудования, требуют подключения шаблона. О том как это сделать, вы можете узнать, обратившись к нам. Наши специалисты помогут вам с подключением нужного шаблона образца договора поставки.

Договор поставки оборудования

на изготовление и поставку оборудования

г. Томск № ______ от « ____ » ______________ 2006 г.

ООО «, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора. действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________. именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________________. действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Поставщик принимает на себя изготовление и поставку, а Заказчик приемку и оплату оборудования согласно спецификации (Приложение 1).

1.2 Качество товара должно соответствовать ГОСТ, техническим условиям (ТУ). К руководствам по эксплуатации прилагаются свидетельство о поверке, протокол испытаний и методика поверки, либо аттестат. протокол испытаний и ПМА (программа и методика аттестации).

2. Обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется произвести 100 % предоплату по данному договору перечислением средств на счет Поставщика.

2.2. Поставщик обязуется поставить Заказчику оборудование по данному договору в срок, указанный в Приложении 1. Исчисление срока поставки начинается с момента зачисления предоплаты на расчетный счет Поставщика.

3. Сумма и порядок расчетов

3.1 Стоимость оборудования по настоящему договору составляет: руб. в т.ч. НДС

3.2 Оплата товара по настоящему договору производится Заказчиком согласно п. 2.1.настоящего договора в течение двух недель с момента подписания данного договора. В стоимость оборудования включены: НДС, техническая документация (РЭ), метрологическая аттестация, стоимость тары, упаковки, маркировки и доставки Заказчику.

3.3. В случае задержки оплаты сверх указанного в договоре срока, цена на оборудование корректируется дополнительным соглашением.

4. Ответственность сторон

4.1. Все спорные вопросы по данному договору подлежат урегулированию в порядке, установленном действующим законодательством.

4.2• В случае нарушения условий и сроков поставки оборудования по настоящему договору Поставщик выплачивает Заказчику штрафные санкции в размере 0,5% ставки Центробанка за каждую неделю просрочки. Штраф начисляется с момента предъявления претензии.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор считается заключенным и вступившим в силу с момента подписания его обеими сторонами.

5.2. По соглашению сторон могут быть оформлены дополнения и изменения к данному договору.

5.3 Стороны договорились, что настоящий договор, переданный по факсу, считается действительным и имеет юридическую силу.

5.4 Срок действия договора – до полного исполнения обязательств обеими сторонами.

6. Гарантийные обязательства

6.1. На поставляемое оборудование Поставщик берет обязательства по гарантийному обслуживанию в течение 24 месяцев с момента поставки оборудования и подписания акта сдачи - приемки.

6.2. Гарантийный ремонт, если неисправность произошла не по вине Заказчика. производится на территории Поставщика или Заказчика. в зависимости от сложности ремонта. При этом затраты, связанные с транспортировкой оборудования и командированием представителя Поставщика для проведения ремонта, несет Поставщик.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. При неисполнении любой из сторон обязательств по данному договору в силу следующих обстоятельств: пожара, стихийных бедствий, запрета экспорта или импорта и других, не зависящих от договаривающихся сторон обстоятельств, срок исполнения договора отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. Если указанные обстоятельства продолжаются более 6 (шести) месяцев, каждая из сторон имеет право на аннулирование договора или его части. В этом случае ни одна из сторон не вправе требовать возмещения своих убытков.

8. Юридические адреса сторон

Судебная практика по гражданским делам: Договор поставки компьютерного оборудования по спецификации

Данный Договор заключен ________ 2011 года в г. Москве

ООО «__________» (далее «Заказчик»), в лице Генерального директора _________, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «__________» (далее «Поставщик»), в лице Генерального директора __________, действующей на основании Устава, с другой стороны.

Заказчик и Поставщик по тексту Договора также именуются вместе и по отдельности соответственно «Стороны» и «Сторона».

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар на условиях установленных настоящим Договором, при этом цена Товара, наименование и количество поставляемого Товара, сроки и базис поставки, а также иные согласованные условия Договора, определяются в Спецификациях, подписываемых Сторонами (Образец – Приложение №1 к Договору), которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях, установленных настоящим Договором и соответствующей Спецификацией.

1.2. Поставщик гарантирует, что на Момент отгрузки (п.3.4) Товар находится в его собственности, не состоит под арестом, не находится в залоге, не является предметом обязательств перед третьими лицами и не обременен иным, известным Поставщику, образом.

1.3. По настоящему Договору возможна дополнительная поставка Товара на основании отдельно подписываемых Спецификаций, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.4. Если в период действия Договора какой-либо вид Товара будет снят с производства, Стороны могут согласовать адекватную функциональную замену путем подписания дополнительного Соглашения.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Цена на Товар указывается в Спецификации. При этом в расчётной документации в отношении Оборудования указывается НДС.

2.2. Заказчик осуществляет оплату Товара в порядке, предусмотренном в Спецификациях.

2.3. Поставщик обязуется выставить Заказчику счет-фактуру на предоплату, оформленный в соответствии с законодательством РФ, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика в сумме авансового платежа, и счет-фактуру на общую сумму не позднее 5 (пяти) календарных дней с Момента отгрузки Товара.

Поставщик направляет вышеуказанные документы в адрес Заказчика посредством курьерской службы или заказным письмом с уведомлением.

2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными со дня поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика в полном объеме.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА.

3.1. Срок поставки Товара согласовывается Сторонами в рабочем порядке и определяется в Спецификации.

3.2. Условия поставки Товара, место доставки Товара согласовываются Сторонами в Спецификациях.

В случаях, определенных настоящим Договором, Заказчик оплачивает дополнительно услуги Поставщика по организации транспортировки Оборудования до места доставки, если иное не указано в Спецификации.

3.3. Заказчик обязуется обеспечить принятие Товара в согласованный день доставки. Нарушение Заказчиком срока приемки Товара освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной п. 5.2 Договора.

3.4. Моментом отгрузки Товара считается дата передачи Товара Заказчику и подписание Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12), а в случае привлечения транспортной компании (перевозчика) – дата передачи Товара первому перевозчику и подписание Поставщиком и представителем транспортной компании товарной накладной (ТОРГ-12), накладной транспортной компании (или иного документа, прилагаемого в данном случае). С Момента отгрузки Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара Заказчику.

3.5. В согласованный день доставки Заказчик обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие надлежащее принятие Товара, включая присутствие ответственного лица, уполномоченного осуществлять приемку Товара на основании оригинала доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ, и подписание отгрузочных и расчетных документов, осмотр Товара, проверку его количества согласно товарной накладной.

Ответственность за выполнение обязательств по приемке Товара третьим лицом (грузополучателем), в случае доставки Товара ему по поручению Заказчика, несет Заказчик.

Приемка Товара по качеству производится Заказчиком в течение двух рабочих дней с даты получения его Заказчиком на основании представленной Поставщиком технической документации и документации комплектности.

В случае обнаружения каких-либо дефектов и/или недостатков в срок установленный настоящим пунктом, Стороны составляют двухсторонний Акт о выявленных дефектах (недостатках) (Акт о недостатках). В Акте о недостатках также фиксируется обязанность Поставщика в согласованный Сторонами срок либо заменить выявленный дефектный Товар либо устранить такие дефекты (недостатки) собственными силами и за счет собственных средств. В невозможности замены дефектного Оборудования в день приемки Товара Заказчик подписывает товарную накладную на фактически принятое количество Товара. Порядок отгрузки Поставщиком недопоставленного в рамках настоящего пункта Товара оговаривается Сторонами дополнительно.

Если по условиям Спецификации Заказчик осуществляет самовывоз Товара, либо за свой счет привлекает перевозчика и при этом Заказчик не обеспечил надлежащим образом приемку Товара в момент отгрузки Товара, а именно, отсутствие уполномоченного представителя Заказчика, не надлежаще оформленная доверенность представителя Заказчика, либо необоснованный отказ от приёмки Товара (не подписание товарно-сопроводительных документов и прочее), Поставщик вправе отсрочить отгрузку Товара. Условия последующей отгрузки Товара согласуются сторонами отдельно.

Если Товар был доставлен Поставщиком или перевозчиком, привлеченным Поставщиком в место доставки в согласованный Сторонами срок, а Заказчик не обеспечил приёмку Товара в течение 30 (тридцати) минут с момента прибытия Товара в место доставки (отсутствие уполномоченного представителя Заказчика, не надлежаще оформленная доверенность представителя Заказчика) либо необоснованно отказался от приёмки Товара (отказ от подписания накладной и прочее), представитель Поставщика, сопровождающий Товар, имеет право покинуть место доставки вместе с Товаром, при этом обязательства Поставщика по поставке данного Товара считаются выполненными надлежащим образом. В течение 2-х рабочих дней с даты нарушения Заказчиком обязательства принять Товар Поставщик составляет акт, в котором фиксируются обстоятельства произошедшего нарушения. Акт подписывается уполномоченным лицом Поставщика (и/или уполномоченным лицом перевозчика) и направляется Заказчику по факсу. Заказчик обязан возместить Поставщику расходы по возврату непринятого Заказчиком Товара, оплатить стоимость услуг Поставщика по организации транспортировки Товара (п.3.6. Договора), а также возместить Поставщику расходы по хранению Товара и (или) в случае хранения Товара силами Поставщика, внести плату за хранение Товара из расчёта 1 % (один процент) от стоимости непринятого Заказчиком Товара, за каждый день хранения Товара вплоть до момента фактической приёмки Товара Заказчиком. Заказчик возмещает расходы и оплачивает услуги в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления Поставщиком соответствующего счета.

Условия последующей доставки Товара согласуются сторонами отдельно.

В случае доставки Товара перевозчиком Заказчик обязан направить Поставщику по почте или курьером оригинал товарной накладной, а также оригинал доверенности на лицо, уполномоченное принять Товар, не позднее 3-х рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной. В тот же срок Заказчик обязан направить указанные документы Поставщику по факсу.

Невыполнение Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом не может служить основанием для предъявления Поставщику претензий в части ненадлежащего исполнения обязательств по поставке Товара.

3.6. По согласованию Сторон Поставщик вправе поручать выполнение своих обязательств по доставке Товара перевозчику.

Транспортные расходы по доставке Товара в место доставки в пределах 18 (восемнадцати) км от МКАД включены в стоимость поставляемого Товара.

В случае, если место доставки Товара находится за пределами 18 (восемнадцати) км от МКАД, то Заказчик обязуется возместить понесенные Поставщиком транспортные расходы (далее «Расходы»), а также оплачивает услуги Поставщика по организации транспортировки Товара до места доставки Товара (далее «Услуги»). Стоимость Услуг Поставщика составляет 3% (три процента) от величины расходов Поставщика на транспортировку Товара, в том числе НДС (18%). Оплата услуг должна быть произведена Заказчиком на основании выставленного счёта в течение пяти банковских дней с даты его выставления. Акт сдачи-приёмки оказанных Поставщиком Услуг Заказчик обязан подписать в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

3.7. Поставщик производит отгрузку Товара в исправной упаковке изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке автомобильным транспортом и хранении.

3.8. Заказчик обязуется хранить полученный от Поставщика Товар в сухом, отапливаемом помещении. При нарушении Заказчиком указанного порядка хранения Товара Поставщик освобождается от обязанности его Гарантийного ремонта или замены и ответственности за некачественную поставку, предусмотренную настоящим Договором.

4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР

4.1. Право собственности, а также все риски случайной порчи, гибели и/или потери Товара переходят от Поставщика к Заказчику с Момента отгрузки (п. 3.4), если иное не будет установлено в соответствующей Спецификации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

5.2. За несвоевременную поставку Товара, по письменному требованию Заказчика, Поставщик обязуется уплатить Заказчику пени в размере 0,1% (одна десятая процента) от цены (без НДС) непоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от цены (без НДС) непоставленного Товара.

5.3. За несвоевременную оплату Товара, по письменному требованию Поставщика, Заказчик обязуется оплатить Поставщику пени в размере 0,1% (одна десятая процента) от неоплаченной суммы (без НДС) за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от неоплаченной суммы (без НДС). Кроме этого, в случае нарушения сроков платежа по счету либо неполной оплаты счёта (счетов) Поставщика Поставщик вправе выставить Заказчику новый счет в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета. Возникшая разница в курсах является штрафной санкцией за просрочку исполнения обязательств по оплате.

5.4. В случае нарушения Заказчиком обязанности обеспечить своевременную приемку Товара, Заказчик обязан оплатить Поставщику пени в размере 0,1% от цены непринятого в срок Товара (без НДС) за каждый день, начиная с даты нарушения Заказчиком обязанности принять Товар и до момента фактической приемки Товара.

5.5. Требование (претензия) об уплате штрафных санкций (пени, штрафов, неустоек, процентов), предусмотренных Договором, предъявляется заинтересованной Стороной другой Стороне в письменном виде.

5.6. Стороны не несут ответственности за любые косвенные убытки, появившиеся в связи или в результате исполнения Договора и/или Приложений к нему (включая, но не ограничиваясь недополученными доходами, упущенной выгодой, утратой данных, или иных экономических выгод), будь то в результате нарушения Договора, гарантии или небрежности.

5.7. Сторона не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств неодолимой силы (форс-мажор), при условии, что она предпринимает разумно необходимые усилия для выполнения своих обязательств. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о возникновении таких обстоятельств. Нарушение этой обязанности лишает Сторону права ссылаться на эти обстоятельства, как на основание освобождения от ответственности. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться документом, выданным компетентным органом. Настоящее положение не освобождает ни одну из Сторон от обязательств по платежам, подлежащим выплате на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

5.8.Поставщик не несет ответственности за просрочку поставки Товара Заказчику (п.5.2. настоящего Договора) в случае возникновения обстоятельств, предотвратить которые, Поставщик был не в состоянии, а именно:

• (в процессе перевозки Товара автотранспорт Поставщика или транспортной компании (перевозчика) вышел из строя;

• Несчастный случай, в том числе, но, не ограничиваясь ДТП, противоправные действия третьих лиц, в результате которых Товар и/или используемый транспорт был поврежден, и доставка Товара в установленные сроки стала невозможной;

При этом, Поставщик обязуется в 2 (двух) дневный срок с момента возникновения вышеуказанных обстоятельств согласовать с Заказчиком новые сроки поставки Товара и гарантирует исполнение своих обязательств в полном объеме.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Уполномоченными лицами Сторон по настоящему Договору являются:

6.1.1. Со стороны Заказчика (с полномочиями на размещение заказов на закупку, урегулирования любых вопросов, связанных с исполнением и/или прекращением настоящего Договора):

Фамилия, Имя, Отчество Адрес электронной почты Телефон/факс

6.1.2. Со стороны Поставщика (с полномочиями на согласование Спецификаций, урегулирования любых вопросов, связанных с исполнением и/или прекращением настоящего Договора):

Фамилия, Имя, Отчество Адрес электронной почты Телефон/факс

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ТОВАР

7.1. Если иное не указано в гарантийных талонах, гарантийный период на поставляемый Товар составляет 365 календарных дней с Момента отгрузки (Гарантийный срок) при условии соблюдения Заказчиком правил хранения и эксплуатации Товара.

7.2. Гарантийный ремонт поставляемого в рамках настоящего Договора Товара осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Межотраслевой технический центр» (ОГРН 1047796857570) (далее - Сервисный центр) на основании Договора, заключенного с Поставщиком, и производится в полном соответствии с гарантийном талоном. Заявка Заказчика на ремонт Товара должна быть изложена в письменной форме и направлена в адрес Сервисного центра: 107023, г. Москва, Барабанный переулок, д.3; тел/факс: (495) 933-19-70.

7.3. Претензии по качеству поставленного Товара или его частей (в состоянии до ввода Товара в эксплуатацию) должны быть изложены в письменном виде. Подтверждением несоответствия требованиям качества поставленного Товара является акт экспертизы, подписанный представителем Сервисного центра Поставщика.

7.4. Если обнаруженные дефекты признаются Сторонами неустранимыми, то Поставщик обязуется по согласованию с Заказчиком заменить дефектный Товар или его часть на Товар, соответствующий условиям Договора.

Стороны при этом могут не позднее 1 (одного) месяца с даты передачи Заказчиком неисправного Товара в комплекте с гарантийным талоном и актом экспертизы определить условия дополнительной поставки Товара или отдельных запасных частей в согласованные сроки.

8.1. Стороны признают, что предоставленная в рамках настоящего Договора информация, касающаяся предмета Договора, его цены и иных условий, является конфиденциальной, и берут на себя обязательства не разглашать ее любой третьей стороне без взаимного письменного согласия.

9. ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ

9.1. Ни одна из Сторон не вправе без письменного согласия другой Стороны переуступить свои права по настоящему Договору.

9.2. В случае нарушения какой-либо Стороной пункта 9.1 настоящего Договора другая Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору и Приложениям к нему.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1 (одного) года.

11.2. Если за 10 (десять) календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна сторона не направила другой стороне письменного уведомления о прекращении Договора, то действие Договора автоматически продлевается на те же сроки, на тех же условиях.

В указанном порядке настоящий Договор может быть продлен неограниченное число раз.

11.3. Любые изменения и дополнения к Договору и/или Спецификациям оформляются Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые совершаются в письменной форме, подписываются уполномоченными на то лицами обеих Сторон и скрепляются печатями.

Договор, приложения и дополнения к нему, полученные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу оригинала до получения стороной подлинного экземпляра. Оригинальными экземплярами Стороны обмениваются в течение 30 дней с даты подписания документа.

11.4. Споры и/или разногласия между Сторонами, связанные с действием, исполнением и/или расторжением данного Договора, разрешаются путем переговоров. Неурегулированные путем переговоров споры и/или разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.5. Все уведомления в соответствии с настоящим Договором должны быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении, курьером, факсом, подтвержденным отправлением оригинала заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером, если иное специально не предусмотрено в Договоре.

Уведомления направляются по адресам, указанным в Договоре. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении своих идентификационных данных (наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, банковских реквизитов, телефонов/факсов) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений.

11.6. Ежеквартально, в течение 21 рабочего дня, со дня окончания отчетного квартала, Поставщик передает Заказчику оригинал подписанного акта выверки взаиморасчетов, с полной расшифровкой задолженности. Заказчик подписывает и передает Поставщику акт выверки взаиморасчетов в течение 5 рабочих дней со дня получения его от Поставщика. В случае неподписания Заказчиком акта выверки взаиморасчетов в вышеуказанный срок и/или ненаправления Поставщику мотивированного отказа от его подписания, акт считается подписанным, а задолженность признанной Заказчиком и подлежащей оплате в полном объеме.

11.7. Договор, Приложения к нему составлены в 2-х экземплярах, имеют равную юридическую силу и хранятся у каждой из Сторон.

12. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор поставки компьютерного оборудования образец

Цена договора и порядок оплаты
Цена настоящего договора составляет 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей ). в т.ч. НДС 18% 7627 руб. 12 коп. (семь тысяч шестьсот двадцать семь 12 копеек).
Оплата производится на расчетный счет Поставщика в рублях РФ в течение 5 рабочих дней с момента получения счета Покупателем. Указанная сумма ( пятьдесят тысяч рублей ) признается Сторонами задатком. В случае прекращения обязательства до начала его исполнения, задаток подлежит возврату Покупателю.

Предоставляемые документы
Поставщик вместе с поставкой Товара обязуется предоставить Покупателю следующие документы: счет-фактура, накладная, товарно-транспортная накладная, гарантийный талон, которые имеют печать и подпись Поставщика. При получении, один экземпляр документов возвращается Поставщику на его почтовый адрес с подписью и печатью Покупателя.
107258, г. Москва, ул. Вокзальная, 15

Качество Товара
Качество Товара должно соответствовать стандартам и требованиям ГОСТов Российской Федерации.

Гарантийные сроки
Гарантийный срок на Товар составляет 12месяцев со дня приемки Товара Покупателем.

Сроки поставки
7 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Поставщик не уведомил Покупателя об ином, Товар передается Покупателю в месте поставки.
Моментом (датой) передачи Товара считается:
- в случае передачи Товара транспортной компании для доставки Покупателю, – дата подписания сотрудниками транспортной компании и Покупателем товарно-транспортной накладной.
- в иных случаях, в том числе, в случае самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика - дата подписания Покупателем товарной накладной (Торг- 12).

Место поставки
Поставщик доставляет товар по почтовому адресу Покупателя: г. Москва,ул. Красносельская д. 41

Упаковка и маркировка
Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность качества и количества Товара во время ее перевозки.

Порядок приемки
В течение 1 (одного) рабочего дня после получения Товара, Покупатель обязан проверить соответствие наименований, ассортимента, качества и количества Товара, указанных в настоящем договоре, транспортных, сопроводительных и прилагающихся к Товару документах. В случае наличия замечаний к Товару Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение 3 рабочих дней.

Ответственность сторон
Если за неисполнение договора ответственен Покупатель, а именно в случае отказа Покупателя принять Товар, задаток остается у Поставщика. Если за неисполнение договора ответственен Поставщик, он обязан уплатить Покупателю двойную сумму задатка.

Начисление и уплата штрафа по Договору производится на основании письменной претензии пострадавшей стороны и, в случае ее обоснованности, подлежит удовлетворению другой стороной в течение 5 рабочих дней.

Форс-мажорные обстоятельства
Стороны не несут ответственности друг перед другом за невыполнение ли ненадлежащее выполнение своих обязательств, обусловленное наступлением обстоятельств непреодолимой силы, возникшими после заключения настоящего договора и делающие невозможным его исполнение.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой стороне. При этом Поставщик обязуется вернуть все полученные от Покупателя денежные средства.

Распределение расходов и рисков
Поставщик несет все риски и расходы, связанные с доставкой Товара, до места поставки. Покупатель несет все риски и расходы, связанные с Товаром, с момента его поставки.
Право собственности и риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара и подписания Покупателем либо товарно-транспортной накладной (доставка товара транспортной организацией) либо товарной накладной (Торг-12)(доставка Товара Поставщиком).

Арбитраж
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Адрес и реквизиты
Поставщика: ООО «Заря»

Адрес и реквизиты
Покупателя: ООО «Янарин»