Руководства, Инструкции, Бланки

Договор Подряда Образец На Выполнение Кадастровых Работ img-1

Договор Подряда Образец На Выполнение Кадастровых Работ

Рейтинг: 4.1/5.0 (1609 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Договор подряда на кадастровые работы

Договор подряда на кадастровые работы

Договор подряда на кадастровые работы является публичным договором. Он заключается гражданами или организациями с кадастровыми инженерами, которые зарегистрированы как частные предприниматели, или же с организациями, персонал которых включает не менее двух кадастровых инженеров, прошедших соответствующую аттестацию.

Таким образом, заключение договора подряда на кадастровые работы есть обязательным для кадастрового инженера или коммерческой организации, которая имеет возможность выполнить соответствующие работы и предоставить потребителю необходимый перечень документов. Порядок заключения регламентируется ФЗ РФ от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".

При этом договор подряда на выполнение кадастровых работ может заключаться лишь юридическим лицом, а ни в коем случае не кадастровым инженером. При этом выполнять работы, указанные в договоре, имеет право лишь кадастровый инженер, который является сотрудником соответствующего юридического лица.

Вместе с договором отрабатывается приложение к договору, в котором излагается подробное техническое описание.

В результате кадастровых работ заказчик должен получить от исполнителей следующие документы: акт обследования, межевой план и технический план. Кроме того заказчик вправе требовать от подрядчика устранения недостатков, обнаруженных органом кадастрового учета, если они сделаны по вине исполнителей.

Полную ответственность за соответствие межевого плана реальному расположению строений, которые размещены на территории земельного участка, несет кадастровый инженер.

В свою очередь заказчик обязан представить исполнителям все документы и сведения, которые необходимы для проведения работ. В том числе и информацию, которая может повлиять на качество и своевременность выполнения работ, например: наличие споров по границам участка, отсутствие первичных документов, нарушение красных линий и т.п.

Другие статьи

Договор подряда на выполнение кадастровых работ (примерная форма), Договор (форма) от 29 июля 2016 года

Договор подряда на выполнение кадастровых работ (примерная форма)


______________. именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________. действующего на основании ______________. с одной стороны, и

______________. именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________. действующего на основании ______________. с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. Предмет Договора


1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется обеспечить выполнение кадастровых работ по заданию Заказчика и передать ему документы, подготовленные в результате выполнения этих работ, а Заказчик работ обязуется принять подготовленные Подрядчиком документы и оплатить выполненные кадастровые работы.

1.2. Перечень кадастровых работ и требования к выполняемой работе содержатся в Техническом задании Заказчика на выполнение работ, являющемся Приложением N 1 к настоящему Договору.

1.3. Результатом выполнения указанных в Техническом задании кадастровых работ является подготовка документов для представления в орган кадастрового учета:

1) межевой план (при выполнении кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления о постановке на учет земельного участка или земельных участков, об учете изменений земельного участка или учете части земельного участка);

2) технический план (при выполнении кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления о постановке на учет здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства, об учете его изменений или учете его части);

3) акт обследования (при выполнении кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления о снятии с учета здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства).

1.4. Сроки выполнения кадастровых работ:

Договор подряда на выполнение кадастровых работ (примерная форма)

Договор подряда № на выполнение кадастровых работ и (или) работ по технической инвентаризации в отношении объектов (части объектов) капитального строи

на выполнение кадастровых работ и (или) работ по технической инвентаризации

в отношении объектов (части объектов) капитального строительства

г.____________________ «___» _______201__ г.

_________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик». в лице _____________________. действующего на основании _______________, с одной стороны, и Областное государственное унитарное предприятие «Технический центр учета объектов градостроительной деятельности и обеспечения сделок с недвижимостью по Новосибирской области» (ОГУП «Техцентр НСО»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Алтухова Сергея Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» выполняет кадастровые работы и (или) работы по технической инвентаризации в отношении объектов (части объектов) капитального строительства, согласно Приложению № 1.

1.2. «Заказчик» обязуется принять выполненные работы по акту приема-передачи выполненных работ и оплатить их на условиях настоящего договора.

1.3. В том случае, если в результате фактического выполнения работ по договору, будут выявлены объекты, не указанные в Приложении № 1, либо несовпадения площадей объектов с данными, указанными в Приложении № 1, кадастровые работы и (или) работы по технической инвентаризации этих объектов, либо уточненных площадей выполняются по дополнительному соглашению к настоящему договору.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ________руб. (________________________руб. ____коп.) в т.ч. НДС согласно Приложению № 2.

В процессе работ стоимость может изменяться, что подтверждается окончательным подсчетом стоимости работ и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

2.2. Оплата по настоящему договору осуществляется путем перечисления платежным поручением на расчетный счет «Подрядчика» предоплаты в размере 70% от стоимости работ, установленной в п. 2.1 договора, в сумме _______________руб. (_________________руб. ________коп.), в т.ч. НДС в течение 3 банковских дней после получения счета, выписанного «Подрядчиком».

2.3. Окончательная оплата производится «Заказчиком» в течение 3 банковских дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ и получения счета, выписанного «Подрядчиком».

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. «Заказчик» предоставляет «Подрядчику» правоустанавливающие документы на объекты (части объектов) капитального строительства, имеющуюся техническую документацию и другую информацию, необходимую для выполнения работ, указанных в п. 1.1. договора в течение 3 дней с момента подписания договора. В случае отсутствия правоустанавливающих документов и/или технической документации «Заказчик» обязан уведомить об этом «Подрядчика» до подписания договора.

3.2. «Подрядчик» приступает к выполнению работ не позднее 3 рабочих дней после поступления аванса, предусмотренного п.2.2 договора, на расчетный счет «Подрядчика» и предоставления «Заказчиком» технической документации на объекты, указанные в п. 1.1. договора по акту приема-передачи.

3.3. Срок выполнения работ – ______________ с момента, предусмотренного п.3.2.

3.4. В случае невыполнения «Заказчиком» условий настоящего договора, предусмотренных пунктом 4.2. срок выполнения «Подрядчиком» работ продляется на время исполнения «Заказчиком» своих обязанностей.

3.5. «Подрядчик», по согласованию с «Заказчиком», может выполнять работу поэтапно в пределах срока, указанного в п. 3.3. договора, с передачей готовой кадастровой и (или) технической документации «Заказчику» по акту приема-передачи и оплатой согласно счету, выписанному по итогам фактически выполненных работ.

3.6. Готовая кадастровая и (или) техническая документация выдается по акту приема-передачи кадастровой и (или) технической документации в 3-х дневный срок после зачисления окончательной оплаты за выполненные работы по договору на расчетный счет «Подрядчика».

3.7. Для объектов, вводимых в эксплуатацию, в случае полной оплаты работ в соответствии с п. 2.1. настоящего договора, справка о вводе объекта в эксплуатацию может быть выдана ранее окончания срока выполнения работ, указанного в п. 3.3. договора. Срок выдачи справки согласовывается сторонами настоящего договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права и обязанности Сторон определяются действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. «Заказчик» обязуется:

4.2.1. Обеспечить «Подрядчику» своевременный доступ на все объекты, указанные в п.1.1. настоящего договора.

4.2.2. Предоставлять «Подрядчику» правоустанавливающие документы, имеющуюся техническую документацию и другую информацию, необходимую для выполнения работ, указанных в п. 1.1. договора. В случае отсутствия технической документации «Заказчик» обязан уведомить об этом «Подрядчика» до момента подписания договора.

4.2.3. Обеспечить участие специалистов «Заказчика» в проведении работ на объекте.

4.2.4. Принять выполненные работы по акту приема-передачи выполненных работ.

4.2.5. Оплатить выполненные работы в порядке, установленном настоящим договором.

4.2.6. В случае повторного выхода на объект по вине «Заказчика», фактически затраченное время оплатить дополнительно.

4.2.7. Завершить строительные работы на объектах, вводимых в эксплуатацию.

4.3. «Подрядчик» обязуется:

4.3.1. Выполнять все работы в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

4.3.2. По окончанию выполнения работ уведомить «Заказчика» о готовности передать результат работ.

4.3.3. Выдать готовую кадастровую и (или) техническую документацию в установленный срок по акту приема-передачи кадастровой и (или) технической документации.

4.4. «Заказчик» несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности на объекте при проведении работ.

5. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. В случае невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, независящих от сторон, сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

5.2. Если эти обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 2-х месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и, в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение другой стороной возможных убытков.

5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, немедленно письменно извещать другую сторону.

5.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено государственными органами власти.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

6.3. В случае ненадлежащего качества выполненных работ, «Подрядчик» обязан за свой счет устранить недостатки в течение 10 (десяти) дней с момента получения обоснованных требований «Заказчика» об устранении недостатков.

6.4. В случае неисполнения п.2.2. настоящего договора «Заказчиком» договор считается расторгнутым.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых обязательств.

7.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.3. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней.

7.4. При невозможности урегулирования спора в претензионном порядке он подлежит передаче в Арбитражный суд Новосибирской области.

7.5. В целях исполнения договора «Заказчик» не возражает против осуществления «Подрядчиком» обработки его персональных данных.

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор подряда на выполнение кадастровых работ: скачать образец-шаблон договора подряда кадастровых работ

Договор подряда на выполнение кадастровых работ: скачать образец-шаблон договора подряда кадастровых работ

вкл. 31 Июль 2016.

Документальная деятельность по сбору и воспроизведению сведений в отношении объектов недвижимости и их частей, которые требуются для последующего кадастрового учета с дальнейшей регистрацией прав собственности на недвижимость в государственных органах называется кадастровыми работами. Договор подряда кадастровых работ представляет собой соглашение между двумя сторонами, заключенное в письменной форме, согласно которому подрядчик выполняет по поручению заказчика кадастровые работы. Эти работы выполняются за определенную плату и сопровождаются подготовкой всех необходимых документов.

Если говорить о правовом регулировании, то договор подряда на выполнение кадастровых работ (условия заключения и основные положения) регламентируется нормами Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом РФ №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".

Условия договора подряда на выполнение кадастровых работ

К особенностям договора подряда кадастровых работ относят следующее:

1. Подрядчиком может являться любой кадастровый инженер, однако он должен быть зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. В случаях, когда подрядчиком является организация, то в ее штате должно быть не менее двух аттестованных кадастровых инженеров.

2. По итогам работ по договору в обязательном порядке выдаются акт обследования, межевой и технический планы. При этом ответственность за соответствие указанного плана объектов их настоящему расположению полностью лежит на кадастровом инженере.

3. При заключении договора подряда кадастрового инженера составляется твердая смета, содержащая полную стоимость всех подлежащих выполнению работ, определенная сторонами. С момента утверждения ее заказчиком, она является частью заключенного договора.

Задание по договору подряда на выполнение кадастровых работ

Договором подряда предусматриваются следующие работы подрядчика:

- подготовка межевых планов с целью последующей постановки на учет в едином кадастре недвижимости;

- установление площадей участков и определение их площади;

- подготовка планов границ земельных участков;

- разработка и оформление документов с целью утверждения схем расположения земельных участков на планах участков;

- определение у инженерных коммуникаций на земельных участках охранных зон.

Заказчик по договору на выполнение кадастровых работ берет на себя предоставление всех необходимых сведений и документов для проведения согласованных работ. При этом должны предоставляться все сведения, имеющие значение для договора, даже если такая информация может влиять на своевременность исполнения договора или качество его выполнения.

Популярные шаблоны договоров:

Договор подряда на производство кадастровых работ образец - Договор подряда на выполнение кадастровых работ 2016

Регистрация прав на недвижимость новые правила - страница 1

Договор (контракт) между застройщиком и уполномоченным органом. Земляных и строительных работ предъявляются исполнителем (подрядчиком) работ по. Разрешения на производство земляных работ, строительно-монтажных работ. Органом ответственным за проведение к.

Ас-4 многоэтажкамалоэтажка

В ходе работы комиссии в период с по установлено. Имущества (далее - договор аренды) от г. Реконструкция осуществлялась генеральным подрядчиком - ооо. Показателей пожарной опасности предоставленных образцов. Проведения кадастровых работ.

Строительный бизнес в украине или как построить дом - www

Проектные, изыскательские, земельно-кадастровые работы. Цены на проектные и. Примерный договор подряда в капитальном строительстве. Утвержден. Орнанизация строительного производства дбн а.

Заключение технической комиссии по установлению факта?

Какие строительные работы не считаются самостроем читайте здесь. Проекты техсетей), офоормить все договора подряда, оформить. И сделать договор аренды земельного участка, так как я гражданин рф.

Регистрация оформление документов договор прав аренды на

Земельные отношения договор договора аренды аренда земли паев. Работ по внедрению функций государственного земельного кадастра. Договоры подряда тендеры в строительстве финансирование строительства по.

Договор подряда на производство кадастровых работ образец

В категории: Договор | Дата: 13.06.2016, 13:03 | Просмотров: 9132


Договор подряда от на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка.

Порядок предоставления инфы о зарегистрированных земляных участках органу гос регистрации прав и о зарегистрированных вещных правах органу, который осуществляет ведение муниципального земляного кадастра, утвержденный постановлением кабинета министров Украины 22. Копия разрешения на стройку, реконструкцию, ордер на выполнение предварительных, земельных и строй работ предъявляются исполнителем (подрядчиком) работ по требованию уполномоченных должностных лиц органов муниципального контроля, соответственного органа местного самоуправления, а также депутата киевсовета от соответственного избирательного округа. Размер процентов определяется учетной ставкой процента центрального банка рф на день выполнения валютного обязательства. Мы приватизировали квартиру (не жилое наиболее 15 лет) и вышли из состава жека, сейчас владеем 14 частью дома и желаем выстроить во дворе дом площадью 100-130 м. Отсутствие у застройщика (заказчика) средств для финансирования строительства не является основанием для неотклонимого продления срока деяния разрешения на стройку, реконструкцию. Договор подряда проектных и изыскательных работ договор подряда на выполнение кадастровых работ в отношении строения, сооружения, помещения либо объекта незавершенного строительства в отношении строения, сооружения, помещения либо объекта незавершенного строительства. Возможно ли прекращение права землепользования в случае неуплаты неотклонимых земляных платежей. Срок подготовки схемы расположения земляного участка на кадастровой карте составляет 15 рабочих дней.

Как узаконить самострой в украине в 2013 году - гаск украина

Договор 851 на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков. Объем кадастровых работ определяется заказчиком. Техническое задание является неотъемлемой частью договора (приложение 1).

Договор подряда на выполнение кадастровых работ 2016

Договор подряда на кадастровые работы является публичным договором. Он заключается гражданами или организациями с кадастровыми инженерами, которые зарегистрированы как частные предприниматели.

Договор подряда на выполнение кадастровых работ 1. По договору подряда на выполнение кадастровых работ индивидуальный предприниматель, указанный в статье 32 настоящего федерального закона, или юридическое лицо, указанное в статье 33. Образец договора на кадастровые услуги. при этом договор подряда на выполнение кадастровых работ может заключаться лишь юридическим лицом, а ни в коем случае не кадастровым инженером. Образцы по теме договор, природа. Договор n на выполнение кадастровых работ. - предоставить все документы и сведения, необходимые для производства работ подрядчиком (перечень необходимых документов - приложение n к настоящему.

Похожие посты Комментарии

Договор подряда на выполнение кадастровых работ образец - Разное на портале

Договор подряда на выполнение кадастровых работ 2016 - типовой

Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа договор подряда на выполнение кадастровых работ и нуждается в юридически грамотном. Договор подряда на выполнение кадастровых работ. Договор подряда n на выполнение кадастровых работ. Договор подряда на выполнение кадастровых работ г. 20г. Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа договор подряда на. Образец договора подряда на выполнение кадастровых работ. На выполнение кадастровых работ. Москва г.

И может потребоваться образец договора подряда на выполнение кадастровых работ. Чтобы поставить земельный участок на учет с его последующей. При этом договор подряда на выполнение кадастровых работ может заключаться лишь юридическим. Ещё 24 образцов должностных обязанностей (должностных.). При этом договор подряда на выполнение кадастровых работ может заключаться лишь юридическим лицом, а ни в коем случае не кадастровым инженером.

Договор подряда на выполнение кадастровых работ. Доходов бюджета при реорганизации, передаче полномочий по администрированию (образец заполнения). Типовой договор подряда на выполнение кадастровых работ. Код для вставки на сайт или в блог. Подрядчик обязуется выполнить кадастровые работы в. Договор подряда на выполнение кадастровых. Договор подряда на выполнение работ.

Договор подряда на. На выполнение кадастровых работ. Образец договора. Образец договора подряда на. При выполнении кадастровых. Работу по договору. Договор подряда на выполнение кадастровых. Договор подряда на выполнение работ по. Образец договора подряда на. Кадастровых работ. Выполнение работ.

Договор на кадастровые работы

Договор №
подряда на выполнение кадастровых работ

г. Симферополь «______»_______________ 201____ г.


…. именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Республиканский экспертный центр» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны,
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а каждая индивидуально – «Сторона», заключили настоящий Договор подряда на проведение комплекса кадастровых работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает выполнить и обязуется оплатить выполнение кадастровых работ земельного участка заявленной площадью …. кв.м. недвижимого имущества площадью … кв.м. расположенного по адресу: …. (далее – «Объект»), в порядке, предусмотренном настоящим Договором, а Подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, проведение указанных работ.
1.2. Выполнение кадастровых работ по настоящему Договору (далее по тексту - выполнение работ), включает в себя:
? консультацию по подготовке пакета документов для кадастровых работ;
? геодезическую съемку;
? подготовку заявки на предоставление сведений из государственного кадастра недвижимости по смежным землепользователям;
? подготовку заявки и комплекта документов для постановки на декларированный кадастровый учет;
? подготовку акта согласования с чертежом границ на обороте;
? консультацию по согласованию границ;
? изготовление межевого плана в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»;
? консультацию, утверждение межевого плана;
? составление технической документации;
? сопровождение получения кадастрового паспорта.
1.3. Выполнение работ по настоящему Договору может включать в себя другие действия, полный перечень которых указывается в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Перечень работ, указанный в смете, равно как и их предполагаемая стоимость, согласовываются с Заказчиком до начала выполнения работ.
1.4. Результатом выполнения работ является передача Подрядчиком Заказчику документов для учета данных объектов в Государственном кадастре недвижимости.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы, указанные в п.1.2 настоящего Договора, с надлежащим качеством в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
2.1.2. Согласовать с Заказчиком дату и время выезда специалистов на участок.
2.1.3. Организовать и произвести выезд специалистов Подрядчика для выполнения работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора, на его транспорте в согласованное с Заказчиком время.
2.1.4. Подготовить и передать Заказчику документы для учета данных объектов в Государственном кадастре недвижимости.
2.1.5. Устранить недостатки в отчетной документации, допущенные по вине Подрядчика, в случае их обнаружения органом кадастрового учета.
Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить их, поставив в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязуются в течение 5 (пяти) дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ и оформить свое решение дополнительным соглашением к настоящему Договору, согласованным и подписанным обеими Сторонами.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить все документы и сведения, необходимые для производства работ Подрядчиком.
2.2.2. Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные настоящим Договором, в срок и в порядке, указанном в параграфе 3 настоящего Договора.
2.2.3. Сообщить Подрядчику всю информацию, которая может повлиять на возможность выполнения в полном объеме своих обязательств, такую как: наличие спора по границам участка с заинтересованными лицами, отсутствие первичных документов на участок или недвижимое имущество (генеральный план застройки, отвод, документов по переводу участка из одной категории в другую и т.п.), самозахват земли (перенос забора в сторону увеличения (уменьшения) площади участка), нарушение красных линий, линии и проекта застройки, расхождение между фактической и заявленной площадью недвижимого объекта более, чем на 10%, и прочее.
2.2.4. Обеспечить свободный доступ на Объект.
2.2.5. В назначенный день присутствовать на Объекте и указать представителю Подрядчика границы участка, зарегистрированные сервитуты, недвижимое имущество, обременения и место расположения инженерных коммуникаций (при наличии), и прочее.
2.2.6. Принять выполненную работу.
2.2.7. Не совершать действий, которые могут отрицательно повлиять на выполнение своих обязательств Подрядчиком или причинить вред его имени и деловой репутации.
2.3. Подрядчик имеет право:
2.3.1. Запрашивать у Заказчика информацию и документацию, необходимую для выполнения Работ.
2.3.2. Не приступать к работам, а начатые работы приостановить или отказаться от исполнения Договора, и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора, и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению Договора, и окончание её к сроку становится невозможным.


3. Стоимость выполнения работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору указывается в смете, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Заказчик обязуется до начала работ оплатить Подрядчику аванс в размере 50% (пятидесяти процентов) от стоимости работ, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора.
3.3. Оплата Подрядчику расходов, связанных с получением разрешений, согласований, уплатой государственных пошлин, а так же иных необходимых для выполнения работ по настоящему Договору платежей третьим лицам производится Заказчиком отдельно. Указанные расходы в стоимость выполнения работ по настоящему Договору не входят.

4. Порядок выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ исчисляется с момента поступления суммы, указанной в пункте 3.2 настоящего Договора на расчетный счет агента Подрядчика и предоставления Подрядчику необходимой документации на Объект, указывается в плане-графике, утверждаемом Заказчиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. В случае задержки Заказчиком в перечислении аванса, указанного в пункте 3.2. настоящего Договора, а также предоставления исходных данных, срок выполнения работ переносится на количество дней задержки в перечислении Заказчиком аванса и передаче исходных данных.
4.3. В случае выявления при выполнении работ обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Договора, в частности наличия спора о границах, отсутствия необходимых документов, а также доступа на Объект, Подрядчик прекращает выполнение работ и уведомляет об этом Заказчика с указанием сроков устранения данных обстоятельств.
4.4. В случае не устранения Заказчиком обстоятельств, создающих препятствия к исполнению настоящего Договора в указанный Подрядчиком срок, Заказчик и Подрядчик в течение 10 (десяти) дней подписывают Акт приема-передачи фактически выполненных работ либо заключают дополнительное соглашение об изменении сроков и/или стоимости выполнения работ. В противном случае настоящий Договор считается расторгнутым.
4.5. По завершении выполнения работ Подрядчик передает Заказчику результат выполненных работ, в соответствии с п. 1.4 настоящего Договора, при условии произведения Заказчиком окончательного расчета за выполненные работы и подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность по исполнению условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, погодных условий, не позволяющих выполнять полевые работы, военных действий, террористических актов, блокад и забастовок, решений органов власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору.
6.3. Сторона, у которой возникла невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 5 (пяти) дней сообщить об этом в письменной форме другой Стороне с целью согласования дальнейших действий.
6.4. Подрядчик не несет ответственности за отказ, полученный в органе, осуществляющем кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости.

7.1. Споры и разногласия, вытекающие из Договора или в связи с ним, решаются путём переговоров между Сторонами.
7.2. Неурегулированные Сторонами разногласия по исполнению настоящего Договора подлежат передаче на рассмотрение в суд в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7.3. До передачи спора в суд Стороной должна быть заявлена официальная претензия, срок рассмотрения которой не может превышать 10 (десяти) дней после получения её другой Стороной.

8. Досрочное расторжение Договора

8.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Договора, уведомив Подрядчика об этом в письменной форме за 10 (десять) дней до расторжения.
8.3. В случае расторжения настоящего Договора Заказчик оплачивает фактически выполненные Подрядчиком к моменту расторжения Договора работы, в соответствии с представленным Подрядчиком Актом приема-передачи выполненных работ.
8.4. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае ненадлежащего выполнения Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Договора, уведомив об этом Заказчика в письменной форме за 10 (десять) дней до расторжения.

9.1. В случаях, если в постановке на государственный кадастровый учет (или в государственном кадастровом учете изменений объекта недвижимости) будет отказано, или данные действия будут приостановлены органом кадастрового учета по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик не несет ответственности и оплата за выполненную работу возврату не подлежит.
9.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение условий настоящего Договора, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение Сторонами своих обязательств, в срок, установленный настоящим Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
9.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.


10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Похожие статьи

Образцы договоров: Образец договора подряда на выполнение кадастровых работ

Договор подряда № __

на выполнение кадастровых работ

г. Москва 1 мая 2013 г.

ООО "Иванов". в лице директора Иванова И.И. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и ООО "Петров". именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора Петрова П.П. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя комплекс работ (далее – Работы) согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" по подготовке учетной документации, связанный с образованием земельного участка ориентировочной площадью 1000000 кв.м, расположенного в ____________. При выполнении кадастровых, работ координаты характерных точек границ земельного участка необходимо определить картометрическим методом. Состав, сроки и этапы выполнения Работ определяются в Техническом задании и Календарном плане работ, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора (Приложение №1 и № 2 к Договору соответственно).

1.2. Работы Подрядчика по настоящему Договору оплачиваются Заказчиком.

1.3. Объем, содержание работ, указанных п. 1.1. Договора, и другие предъявляемые к ним требования определяются Техническим заданием, а также нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность в сфере кадастровых отношений.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик имеет право:

2.1.1. Запрашивать у Заказчика информацию и документацию, необходимую для выполнения Работ.

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. Выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием.

2.2.3. Устранить недостатки в отчетной документации, допущенные по вине Подрядчика, в случае их обнаружения органом кадастрового учета.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Запрашивать у Подрядчика в письменной форме, в том числе посредством факсимильной связи, информацию о ходе проведения Работ.

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. Оплачивать выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4.2. По запросу Подрядчика предоставить нотариальную доверенность на двух сотрудников Подрядчика, правоустанавливающие документы на земельный участок.

2.4.3 По запросу Подрядчика принимать участие в проведении согласования местоположения границ земельного со смежными землепользователями.

3. Порядок выполнения работ

3.1. Выполнение работ производится Подрядчиком на основании Технического задания, согласованного с Заказчиком.

3.2. По окончании Работ Подрядчик направляет Заказчику Акт выполненных работ для подписания в 2 (двух) экземплярах. Если Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ не подписывает Акт и не направляет мотивированное возражение, то выполненные Работы считаются принятыми.

3.3. Возражения Заказчика по объему и качеству выполненных Работ должны быть обоснованными. При этом Стороны обязаны немедленно согласовать условия устранения данной претензии.

3.4. Работы по настоящему договору, не предусмотренные Техническим заданием, оформляются дополнительным соглашением, которое стороны настоящего Договора составляют в письменной форме.

3.5.В срок выполнения работ не включается время, затраченное Заказчиком на подписание документации с момента передачи ему комплекта документов на согласование

3.6. Подрядчик вправе досрочно выполнить и сдать Работы Заказчику.

4. Стоимость работ по договору и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по Договору составляет ______ рублей, включая НДС 18% – ______ (далее – «Цена Договора»).

4.2. Авансовый платеж в размере ________ рублей, включая НДС 18% – ______ оплачивается Заказчиком в течение трех рабочих дней с момента подписания Договора.

4.3. Окончательный платеж в размере _________ рублей, включая НДС 18% – ______, оплачивается Заказчиком в течение трех рабочих дней с момента передачи результата работ Заказчику.

4.4. Все суммы, подлежащие выплате Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, выплачиваются полностью без каких-либо взаимозачётов или встречных требований и не могут подвергаться каким-либо вычетам или удержаниям, а также действующих или будущих налогов и сборов.

4.5. В случае нарушения Заказчиком графика перечисления денежных средств, срок проведения Работ увеличивается на общее количество дней задержи выплат, если Стороны не договорятся об ином.

5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

5.2. Обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

5.3. Сторона настоящего Договора, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна немедленно, но в любом случае не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после наступления этих обстоятельств, известить об этом другую сторону в письменной форме. Такое сообщение должно содержать информацию о характере Обстоятельств непреодолимой силы.

5.4. При этом срок исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, в письменной форме, известит другую Сторону. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 3 месяцев, Подрядчик вправе расторгнуть Договор полностью или частично без обязанности по возмещению возможных убытков (в том числе расходов) Заказчика.

6. Досрочное расторжение договора

6.1. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае:

а) при существенном нарушении договора другой стороной;

б) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Подрядчика в случае:

а) невыполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных Работ;

б) непредставления Подрядчику Заказчиком информации и документации, требуемых для исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;

в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.3. Сторона, выступившая инициатором расторжения Договора, обязана уведомить другую сторону о расторжении не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

6.4. С момента получения Стороной извещения о расторжении Договора, Подрядчик не имеет права продолжать работу по Договору, а Заказчик не вправе требовать продолжения Работ. В такой ситуации Подрядчик готовит отчет о проделанной работе, результатах проведенных мероприятий, а также делает расчет причитающегося ему вознаграждения за фактически выполненные работы. На основании предоставляемого Заказчику отчета и Стороны производят окончательный расчет в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания соответствующего документа о расторжении Договора, содержащего стоимость работ Подрядчика.

7. Дополнительные условия

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

7.2. Настоящий Договор отменяет и делает недействительными все другие обязательства или заявления, связанные с этим, которые могли быть сделаны Сторонами в устной или письменной форме до подписания настоящего Договора.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписаны уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

7.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации

7.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, подлежат разрешению путем переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров в течение 1 (одного) месяца с даты начала переписки в отношении спора или разногласий, то любая из Сторон с целью окончательного разрешения такого спора обращается в третейский суд при Торгово-промышленной палате Самарской области.

7.6. Все споры и разногласия по Договору, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в установленном законом порядке.

7.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон

8. Адреса и реквизиты сторон