Проект договора подряда на выполнение работ

ДОГОВОР № (номер договора). подряда на выполнение проектных работ. г. Челябинск («(число)» (месяц) 20(год) г земельного участка с сайта www.rosreestr.ru) по инвестиционному проекту: (наименование инвестиционного проекта с сайта ИСП).

3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.
Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.
5. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.
Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.
6. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 настоящего Кодекса.
ГАРАНТ:
См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 712 ГК РФ
При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание в соответствии со статьями 359 и 360 настоящего Кодекса результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм.
1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

1.1. ПРОЕКТИРОВЩИК принимает на себя обязательства выполнить работы по разработке проекта на объекте ЗАКАЗЧИКА К настоящему Договору прилагаются: 1. Смета N 1 на выполнение проектных работ.

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
ГАРАНТ:
См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 717 ГК РФ
Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
5. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
1. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Проект договора подряда. ДОГОВОР ПОДРЯДА № на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. пгт Ленинское _ 2012 год.

1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда ( статья 397).
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 727 ГК РФ
Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по договору подряда получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, в отношении которых их обладателем установлен режим коммерческой тайны, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.
Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.
2. Если заказчику не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте заключения договора бытового подряда информацию о работе, указанную в пункте 1 настоящей статьи, он вправе потребовать от подрядчика возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора ( пункт 4 статьи 445).
Заказчик вправе требовать расторжения заключенного договора бытового подряда без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду заказчик.
Подрядчик, не предоставивший заказчику информации о работе, указанной в пункте 1 настоящей статьи, несет ответственность и за те недостатки работы, которые возникли после ее передачи заказчику вследствие отсутствия у него такой информации.
1. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен, - разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня приемки результата работы, заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в статье 723 настоящего Кодекса прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.
2. В случае обнаружения существенных недостатков результата работы заказчик вправе предъявить подрядчику требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до принятия результата работы заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента. Это требование может быть предъявлено заказчиком, если указанные недостатки обнаружены по истечении двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня принятия результата работы заказчиком, но в пределах установленного для результата работы срока службы или в течение десяти лет со дня принятия результата работы заказчиком, если срок службы не установлен.
2. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.
В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.
1. Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски.
Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию, должна предоставить другой стороне доказательства заключения ею договора страхования на условиях, предусмотренных договором строительного подряда, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках.
3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить

Подряда на выполнение проектных работ № _. г. Москвы "15" февраля 2012 г. 5.1. Срок выполнения Подрядчиком всего комплекса проектных Работ, предусмотренного настоящим Договором составляет

подряда на выполнение проектных работ г.Москва "____"_20__ г. Стороны Договора 4.1.8. Договор на выполнение дизайн - проекта не включает в себя разработку инженерного проекта включающего в себя разделы

Просмотр полной версии. Оплата обычного больничного листа в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Если сотрудница заболела во время отпуска по уходу за ребенком, то больничный лист ей выдаваться не должен*.

Наименование: Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Солтонское дорожное ремонтно-строительное управление».

Рабочее время Помимо перечисленных ограничений, для несовершеннолетних ­работников установлена сокращенная продолжительность: рабочего времени.

Глава 5. ПРАВООТНОШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / § 1. Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному обеспечению. 05.10.2015 - Курсовая работа "Правовой статус муниципального служащего"

Договор на электромонтажные работы

г. Москва "___"__________2011 г.

(наименование предприятия, производящего электромонтажные работы)

именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице . действующее на основании Устава, с одной стороны и

гр.___________________________________, проживающий . именуемый в дальнейшем "Заказчик",

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется произвести в квартире Заказчика или в доме, принадлежащем Заказчику на праве личной собственности, своими силами, инструментами, механизмами электромонтажные работы согласно

прилагаемому к договору коммерческому предложению, с соблюдением действующих технических условий на электромонтажные работы.

2. Подрядчик предоставляет для ремонта материалы согласно прилагаемому к договору перечню на сумму ____________________________

Подрядчик отвечает за недоброкачественность материала.

Материал подрядчика оплачивается заказчиком при заключении договора полностью в сумме _____________ или не менее 50% стоимости материала, с окончательным расчетом после приемки выполненной работы

в сумме _________________________ руб.(ненужное зачеркнуть).

3. Для указанных в настоящем договоре электромонтажных работ Заказчик предоставляет следующие материалы: __________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ стоимостью _____________________ руб. Стоимость материалов определена

Подрядчик отвечает за неправильное использование этих материалов, обязан предоставить Заказчику отчет в их израсходовании и

4. Подрядчик обязан своевременно предупредить Заказчика:

1) о том, что соблюдение указаний заказчика грозит годности илипрочности выполняемой работы;

2) о наличии иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, грозящих годности или прочности выполняемой работы.

5. Подрядчик обязуется начать электромонтажные работы "___"_____________199__ г. в _____часов и закончить его

"___"____________ 199__ г.

При необходимости изменения срока начала или окончания работ каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее, чем за 48 часов до его наступления. Об изменении сроков делается

соответствующая запись в обоих экземплярах договора.

6. В случае нарушения Подрядчиком срока начала или окончания работ он уплачивает заказчику за каждый просроченный день пеню в

размере 0.1% стоимости электромонтажных работ.

При нарушении таких сроков по вине Заказчика последний несет туже ответственность.

Пеню в указанном размере Заказчик уплачивает Подрядчику также при просрочке оплаты задолженности за материалы и работу (пункты 2 и

7. При наличии уважительных причин Заказчик вправе во всякое время до окончания работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную часть работы и возместить ему убытки,

причиненные расторжением договора, с зачетом того, что Подрядчик сберег вследствие расторжения договора.

8. Заказчик обязуется подготовить помещение для производства ремонта: укрыть во избежание порчи мебель, пол, убрать мешающие работе предметы, отвести место для хранения инструмента и вещей

9. Подрядчик отвечает за повреждение или порчу находящихся в ремонтируемых помещениях мебели, полов, электроприборов, электропроводки, санитарно-технического оборудования, стекол и

10. Заказчик уплачивает Подрядчику при подписании настоящего договора стоимость работ по ремонту в сумме ________________ руб. или

вносит аванс в размере не менее 50% стоимости работ в сумме ______________________ руб. с окончательным расчетом в течение двух дней после

приемки выполненной работы (ненужное зачеркнуть).

11. Заказчик обязан принять выполненные работы в день их завершения. Претензии могут быть заявлены Заказчиком Подрядчику в

течение 1 месяца со дня приемки работ. В случае разногласия между Заказчиком и Подрядчиком по качеству произведенного ремонта, Заказчик

вправе требовать назначения экспертизы. Оплата экспертизы проводится стороной, против которой вынесено решение экспертизы.

Обязанность организации экспертизы возлагается на Подрядчика.

При основательности претензии Подрядчик обязан за свой счет в недельный срок устранить недоделки.

12. По поводу отступлений Подрядчика от условий договора, ухудшивших работу, или иных недостатков в работе Заказчик, независимо

от заявления претензий Подрядчику, вправе предъявить иск в суд в течение шести месяцев, а если недостатки не могли быть обнаружены при

обычном способе приемки работы, - в течение одного года со дня приемки работы.

Договор подряда

Строительная компания "Элит-Сервис" выполняет электромонтажные работы. замену старой и монтаж новой электропроводки по договору подряда, с соблюдением правил устройства электроустановок(ПУЭ) и действующих СНиПов. На все виды проведенных Компанией электромонтажных работ предоставляется гарантия, осуществляется гарантийное, послегарантийное и сервисное обслуживание сданных объектов.

Договор подряда. Гарантии

Пожалуйста позвоните или оставьте номер телефона. Мы сразу перезвоним

Образец договора на электромонтажные работы

Образец договора на электромонтажные работы

Перед любой работой, которую вы заказываете у формы, с вами заключают договор, в котором должно быть подробно все расписано и указано, какие суммы вы платите и какие работы вам обязана предоставить компания.

Для этого к вам в квартиру или любое другое помещение выезжает специалист, который все осмотрит, подсчитает и скажет, во сколько вам обойдется работа и какую сумму придется отдать за материалы.

Если вы согласны с ценой, которая была указана специалистом, то можно заключать договор, образец договора на электромонтажные работы и оказание услуг можно посмотреть у фирмы-исполнителя или в Интернете.

Многие организации просят внести 100% предоплату на закупку материала, но при этом они вам должны предоставить именную расписку, в которой будет указано, какую сумму вы передали специалистам и на что ее необходимо будет потратить.

Если вы не доверяете работникам фирмы, то можете попросить у них смету на материал и самостоятельно закупить все необходимые детали для монтажа. Договор подряда на электромонтажные работы оплачивается согласно договору. В некоторых организациях вы должны выплатить задаток и по окончании работы внести всю оставшуюся стоимость, где-то полную оплату требуют уже после проделанной работы.

На самом начальном этапе вы должны определиться, где будут располагаться будущие электроточки. Потом посчитайте, сколько приборов стоит в вашем помещении, сложите приблизительную мощность и рассчитайте нагрузку, которая пойдет на кабель. Так вы узнаете, какой по толщине кабель вам следует покупать в квартиру или любое другое помещение, где вы задумали делать ремонт.

Электроснабжение предприятий берет на себя огромную нагрузку и требует высококачественных материалов, которые будут укладывать специалисты. Если доверить такую работу не профессионалу, то работа всего предприятия по его вине может повлечь за собой плачевные последствия.

Следующим этапом пойдет штробление стен для проводки или прокладки любого кабеля. С этой задачей вы сможете справиться самостоятельно, но следует учитывать, что от стен будет лететь огромное оыли и грязи, которая будет оседать на вашей коже и одежде.

Как только канавки для кабеля будут готовы, начинайте делать выемки для подрозетников и выключателя. Чистовые работы следует доверить специалисту, них входит:

- монтаж и подключение автоматов;

- установка и подключение розеток и выключателей;

- установка и подключение счетчика;

- у подключение терморегулятора.

Последним этапом монтируют все осветительные приборы в помещении. Если по плану задействован теплый пол, то на этом этапе подключают и его.

Последним шагом необходимо подключить все электрические приборы, которые будут постоянно воткнуты в розетку и иметь собственное место в помещении. К таким устройствам относятся:

- электрическая газовая плита;

- духовой шкаф, вытяжка, варочная поверхность;

- стиральная и посудомоечная машины.

Если в ходе работ возникли непредвиденные затраты, это должно оговариваться заказчиков и исполнителем в индивидуальном порядке.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости выполнения электромонтажных работ.

Судебная практика по гражданским делам: Договор на электромонтажные работы

При составлении договора на электромонтажные работы необходимо учитывать, что отношения возникающие между Заказчиком и Подрядчиком в первую очередь регулируются нормами гражданского кодекса о договоре подряда.

Достаточно большая часть данных норм носит диспозитивный характер (т.е. может быть изменена в соответствии с соглашением сторон), отсюда возникает необходимость каждый раз внимательным образом проверять любой договор (включая типовой договор), либо составлять новый договор для каждого нового объекта.

Достаточно опасно использовать типовые формы договоров без их "привязки" к конкретной ситуации и конкретной Стороне договора, так как интересы Заказчика и Исполнителя прямо противоположны.

В случае если Вы решите самостоятельно составить договор Вы можете использовать форму договора на электромонтажные работы приведенную ниже.

Договор на электромонтажные работы

г. Москва ______20_ года

(1) Общество с ограниченной ответственностью «______», в лице Генерального директора ______, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

(2) Общество с ограниченной ответственностью «______», в лице Генерального директора ______, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнить на объектах, описанных в пункте 3 настоящего Договора работы, описанные в пункте 2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять указанные работы и оплатить за них оговоренную в пункте 6 настоящего Договора цену.

2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика электромонтажные работы в соответствии с предоставленной технической документацией:

(a) монтаж электротехнических установок;

(b) пусконаладка электротехнических устройств.

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, должны предоставляться в отношении следующих объектов: ______

3.2. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю доступ на объекты в пределах с 07ч00мин до 19ч00мин в рабочие дни, предусмотренные действующим законодательством РФ.

4. Права и обязанности Исполнителя

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Выполнить работы в соответствии пунктом 2 настоящего Договора в предусмотренный договором срок;

4.1.2. Выполнить работы лично;

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Требовать оплаты выполненных работ в сроки и в размере, предусмотренных настоящим Договором.

5. Права и обязанности Заказчика:

5.1.1. Оплатить выполненные работы в размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Требовать выполнения работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

6.1. Стоимость работ, оказываемых Исполнителем по заданию Заказчика, ______.

6.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 дней с момента получения счета к оплате Заказчиком.

6.3. Все расходы, связанные с перечислением денежных средств за выполненные работы, несет Заказчик.

7. Срок исполнения

7.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, должны быть выполнены Исполнителем в срок не позднее ______года.

7.2. В случае, если исполнение Договора просрочено по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки.

7.3. Факт выполнения работ должен быть подтвержден соответствующим актом приемки-сдачи работ, подписанным представителями обеих Сторон.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

8.2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, работы Исполнителя подлежат оплате в полном объеме.

8.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

9. Особые условия

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонам по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров в 30-дневный срок. Споры, которые не могут быть разрешены путем переговоров передаются сторонами на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.

9.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения убытков.

10. Реквизиты и подписи Сторон:

Договор подряда на электромонтажные работы

Договор подряда на электромонтажные работы – это соглашение по выполнению электромонтажа, которые заказчик, по их окончанию, обязан принять и оплатить. Договор является разновидностью договоров подряда, соответственно к нему применяется нормативно-правовое регулирование согласно Гражданскому кодексу РФ.

Текст договора обязательно должен содержать: перечень работ, подлежащих выполнению, а также ссылку на доверенность или устав; адрес объекта, на котором будут производиться работы; сроки выполнения работ; цену договора; пункты, предусматривающие ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора.

Сроки выполнения являются одним из важнейших вопросов при подписании соглашения, поэтому стороны должны четко определиться со сроками во избежание недоразумений в будущем. Если характер работ предусматривает выполнение их в несколько этапов, в договоре стоит прописать даты начала и окончания работ по каждому этапу в отдельности. Цена договора определяется сметой, которая является приложением к договору.

Что касается сдачи-премки работ, то подрядчик должен передать заказчику соответствующий акт в двух экземплярах по их окончанию. Вместе с актом подрядчик передает также справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3. Заказчик в течение нескольких дней должен принять работы, подтвердив это подписанием акта. Исполнитель гарантирует заказчику качество выполненных работ на протяжении гарантийного срока по договоренности сторон. Договор составляется в двух экземплярах, вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения гарантийного срока.

Скачать образец договора подряда на электромонтажные работы

Договор подряда на выполнение электромонтажных работ образец

донатор поручает, а Подрядчик принимает на себя обещания в установленный договором срок произвести ремонтно-отделочные работы в помещении по адресу: _______________________________________________________. называемое в последующем «объект», согласно объемам и перечню указанным в смете (Приложение 1 ТЗ), а так же пожеланиям и прибавленьям Заказчика, выраженным в письменной форме в журнале работ и/или доборных соглашениях.

Заказчик обязуется принять и отстегнуть Исполнителю результат качественно проделанных работ.

В Приложении 2 указаны лишние услуги, которые не являются основными строительными услугами, исполняемые Подрядчиком.

Эти услуги оказываются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, не вникают в данный договор и оплачиваются отдельно.

Все права защищены!