Договор подряда на выполнение вскрышных работ (с обязательством подрядчика произвести рекультивацию земель по окончании работ) 2016 - образец

1.1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии со Спецификацией Заказчика (Приложение N ___) и Планом-графиком (Приложение N ___) работы на угольном разрезе N ___, расположенном на земельном участке с кадастровым номером __________, по адресу: _____________ (далее - земельный участок), предоставленном для выполнения вскрышных работ на основании _________________ (указать реквизиты документа), а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Работы по настоящему договору включают в себя выполнение следующих мероприятий:

1.2.1. Выемка вскрышных пород <1> (далее - "Вскрыша", "Вскрышные работы") в соответствии со Спецификацией, в которой определена последовательность выполнения работ и их стоимость (Приложение N ___).

1.2.2. Транспортировка Вскрыши, в том числе переэкскавация и перевалочные работы, в соответствии со Спецификацией (Приложение N ___).

1.2.3. Восстановление (рекультивация) земельного участка в соответствии со Спецификацией (Приложение N ___), Проектом по рекультивации земельного участка (Приложение N ___) и положениями Приказа Минприроды РФ N 525, Роскомзема N 67 от 22.12.1995 "Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы".

1.3. Работы по настоящему договору осуществляются силами и иждивением Подрядчика с использованием следующего оборудования:

- комбайны очистные - __________ (наименование, количество шт.);

- комплексы механизированные - __________ (наименование, состав, характеристики);

- крепи механизированные для лав - __________ (наименование, количество шт.);

- пневмоинструменты - __________ (наименование, количество шт.);

- гидротехнические сооружения - __________ (наименование, количество шт.);

- мелиоративные сооружения - __________ (наименование, количество шт.).

1.4. Разрешение на проведение работ по настоящему договору предоставлено _______________ (указать наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) "___"_________ ___ г. на основании _______________ (указать подтверждающий документ), копия которого прилагается к настоящему договору в качестве его неотъемлемой части).

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Приступить к выполнению работ по выемке вскрышных пород не позднее срока, предусмотренного п. 3.1.1 настоящего договора, выполнить работы, указанные в п. 1.2 настоящего договора, в сроки, предусмотренные Планом-графиком работ, и по выполнении работ по транспортировке Вскрыши сдать результат работ Заказчику по Акту выполненных вскрышных работ (Приложение N __) не позднее ________ с момента наступления срока, указанного в п. 3.1.2 настоящего договора.

2.1.2. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, указанных в п. 1.2.1 и 1.2.2 настоящего договора, сообщить об этом Заказчику по факсу N ______ или электронной почте _____________ (в последнем случае Стороны согласовывают дату приема-передачи результата работ).

2.1.3. Не позднее "___"_________ ___ г. передать Заказчику результат работ, указанных в п. 1.2.1 и 1.2.2 настоящего договора, по Акту выполненных вскрышных работ (Приложение N ___).

2.1.4. Не позднее _____________ с момента подписания Сторонами Акта выполненных вскрышных работ (Приложение N ___):

2.1.4.1. Вывезти с земельного участка оборудование для выполнения Вскрышных работ.

2.1.4.2. Предоставить Заказчику на согласование Проект по рекультивации земельного участка (Приложение N ___).

2.1.5. Приступить к выполнению работ по восстановлению (рекультивации) нарушенных земель не позднее ______ с момента подписания Сторонами Проекта по рекультивации земельного участка (Приложение N ___).

2.1.6. Завершить работы по восстановлению (рекультивации) нарушенных земель не позднее "___"_________ ___ г.

2.1.7. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, указанных в п. 1.2.3 настоящего Договора, сообщить об этом Заказчику по факсу N ______ или электронной почте ____________ (в последнем случае Стороны согласовывают дату приема-передачи результата работ).

2.1.8. Не позднее "___"_________ ___ г. передать Заказчику результат работ, указанных в п. 1.2.3 настоящего договора, по Акту выполненных работ по рекультивации земельного участка (Приложение N ___) и не позднее ________ с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ по рекультивации земельного участка вывезти с земельного участка оборудование, использованное для выполнения указанных в настоящем пункте работ.

2.1.9. Выполнить работы по настоящему договору своими силами и средствами в соответствии с требованиями техники безопасности и законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.

2.1.10. Представить Заказчику копии документации (сертификаты, технические паспорта) на оборудование, указанное в п. 1.3 настоящего договора, не позднее чем за ________ до начала производства работ, выполняемых с использованием этого оборудования.

2.1.11. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения работ, указанных в п. 1.2.3 настоящего договора.

2.1.12. При обнаружении обстоятельств, угрожающих результатам выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок, известить об этом Заказчика не позднее ________ с момента обнаружения таких обстоятельств и до получения от Заказчика соответствующих указаний приостановить работы.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчику на земельный участок, указанный в п. 1.1 настоящего договора, не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего договора.

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы по настоящему договору:

- по Акту выполненных вскрышных работ - не позднее срока, указанного в п. 2.1.3 настоящего договора;

- по Акту выполненных работ по рекультивации земельного участка - не позднее срока, указанного в п. 2.1.8 настоящего договора.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим договором и Спецификацией (Приложение N ___).

2.2.4. Рассмотреть представленный Подрядчиком Проект по рекультивации земельного участка (Приложение N ___) не позднее ________ с момента его получения и предоставить Подрядчику подписанный Проект или возражения по существу.

2.2.5. В случае получения от Подрядчика информации, указанной в п. 2.1.12 настоящего договора, направить Подрядчику указания о дальнейших действиях не позднее ________ с момента получения предупреждения Подрядчика.

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

3.1.1. Начало работ по выемке Вскрыши: "___"_________ ___ г.

3.1.2. Окончание работ по транспортировке Вскрыши: "___"_________ ___ г.

3.2. Сроки начала и завершения отдельных этапов работы, предусмотренной п. 1.2 настоящего договора, определяются Планом-графиком работ (Приложение N ___).

4.1. Цена каждого вида работ устанавливается в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Стоимость по договору включает также компенсацию издержек Подрядчика за использование его оборудования в размере ____% стоимости работ и указывается в Спецификации.

4.2. Оплата по настоящему договору осуществляется в порядке: ____________________ в сроки: ________________.

5.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков работ, предусмотренных настоящим договором и Планом-графиком работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

7.2.1. По письменному соглашению Сторон.

7.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров спор подлежит разрешению в суде по правилам подсудности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Изменения настоящего договора действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

9.3. Уведомления и сообщения считаются направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, факсом, электронной почтой или доставлены курьером по адресам Сторон с получением под расписку уполномоченными должностными лицами.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие Приложения:

1. Спецификация (Приложение N __).

2. План-график вскрышных работ и работ по рекультивации (Приложение N __).

3. Акт выполненных вскрышных работ (Приложение N __).

4. Акт выполненных работ по рекультивации нарушенных земель (Приложение N __).

5. Копия разрешения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации на проведение вскрышных работ на земельном участке (Приложение N __).

6. Проект по рекультивации земельного участка (Приложение N __).

<1> В соответствии с п. 17 Приложения к Приказу Минприроды РФ N 525, Роскомзема N 67 от 22.12.1995 "Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы" вскрышные породы (вскрыша) - горные породы, покрывающие и вмещающие полезное ископаемое, подлежащие выемке и перемещению в процессе открытых горных работ.

Образец договор на земляные работы

• МЕДЕФИК / view / Образец договор на земляные работы | Просмотров: 41374 | #29960

Понятие « работа механизма» включает в себя работу обслуживающего персонала и работу механизма… Заказчик в течение 4 ( четырех) дней не приступил к выполнению работ предусмотренных настоящим Договором образец договор на земляные работы …

Подрядчик должен оперативно информировать заказчика о ходе выполнения контракта и дилеммах. выявленных в процессе его выполнения.

Договора. а также предоставления Заказчиком технического задания и получения на свой расчетный счет аванса. согласно п. Заказчик до начала выполнения работ производит геодезическую разбивку осей котлована.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору. если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. Данный Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств согласно условиям Договора. Кроме того. генподрядчик ответственен перед заказчиком за неисполнение/ненадлежащее выполнение обязательств субподрядчиком. а перед субподрядчиком — ответственен за неисполнение/ненадлежащее выполнение обязательств заказчиком! По окончании производства работ передать Заказчику выполненные работы по Акту приемки выполненных работ 4. При просрочке приема-передачи результата работ риски несет сторона. допустившая просрочку…
За самовольную вырубку зеленых насаждений. не подлежащих вырубке или пересадке. «Управление» взыскивает с «Производителя работ» или « Заказчика» десятикратный размер их стоимости. Исполнитель в этом случае имеет право требовать от заказчика оплаты уже выполненных работ. если таковые имеются.

Заказчик может в любое время расторгнуть договор. уплатив исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы. выполненной до получения извещения заказчика об отказе от исполнения договора… Обеспечивает подписание Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3. Стоимость доставки оговаривается дополнительно. что оформляется дополнительным соглашением к данному договору. которое является его неотъемлемой частью. Заказчиком по фактически выполненным объемам путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

До начала выполнения работ указанных в настоящем Договоре. Заказчик и Исполнитель определяют объемы выполняемых работ. Списки договоров. примеры и конкретные договора. рассортированные по тематическим спискам. Стоимость выполнения работ по настоящему Договору определяется согласно разработанным объемам. по цене сложившейся на момент заключения Договора и независимо от категории грунта составляет ______ грн.

Ракам полезно навести ясность в материальной сфере и сфере ресурсов. К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника. отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров. отсутствие у должника необходимых денежных средств.
При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по настоящему договору каждая из сторон несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ…

Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. кроме случаев. предусмотренных настоящим Договором. Все условия настоящего Договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному каждой из Сторон. обладающих одинаковой юридической силой и вступает в действие с момента его подписания Сторонами. По этому договору подряда исполнитель. по заданию заказчика. обязуется создать/построить определенный объект. либо выполнить другие работы. Назначить ответственное лицо для принятия объемов выполненных работ и подписание актов выполненных работ и выдать ему доверенность… Ежели заказчик не сказал подрядчику о каких — или коммуникациях. все опасности. либо системах. имуществе третьих лиц. по повреждению инженерных коммуникаций либо другого имущества третьих лиц и расходы по восстановлению инженерных коммуникаций и такового имущества оплачиваются заказчиком

Образцы договоров. Образец договора на производство земляных работ. При необходимости. сооружений или иных объектов, а также на выполнение работ. Образец договора подряда.

образец договор на земляные работы. Рейтинг: 80 / 100
при: 10 голосах.

Договор на земляные работы

ООО ". " в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Ф.И.О. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «. », именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ф.И.О. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предметом настоящего договора является оказание «Исполнителем» услуг по извлечении и транспортировке 5000 Кбм грунта, находящихся по адресу: _____ и дальнейшей их утилизации.

Стоимость оказываемых «Исполнителем» услуг по настоящему договору определяется ценой обозначенной в данном договоре и рассчитывается по фактически вывезенному объёму единицей автотранспорта с учетом НДС.
Стоимость извлечения 1 Кбм замусоренного грунта и вывоз его на свалку, 300 рублей в кузове автосамосвала.
При возникновении необходимости оказания «Исполнителем» дополнительных услуг Стороны составляют Протокол договорной цены, который станет приложением к настоящему договору.

3. Порядок учета работы механизмов

Учет работы механизмов производится на основании соответствующих актов или путевых листов.
Накладные для перевозки мусора, после сверки, подписываются ответственными представителями «Заказчика» и «Исполнителя» в конце рабочей смены. Накладные на перевозку оформляются ответственным представителем «Заказчика» с указанием в них наименования объекта, наименования машины, ФИО водителя, количества вывезенного замусоренного грунта и скрепляются штампом. Данные накладных и актов выполненных работ, являются основанием для выписки счета-фактуры за оказанные Услуги.
Акты выполненных работ составляются в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу и хранятся у «Заказчика» и «Исполнителя».

4. Платежи и расчеты

Перед началом работ, «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» аванс в размере 50% от предполагаемого объёма. Оставшуюся часть оплаты, «Заказчик» оплачивает после завершения работ.
При превышении объёма предполагаемых работ, «Заказчик» оплачивает работу согласно п. 2 настоящего договора.

5. Условия и сроки оказания услуг

Работы производятся в дневное и ночное время суток.
Производством работ руководит ответственный представитель «Заказчика».
Стороны обеспечивают соблюдение строительных норм и правил техники безопасности при организации эксплуатации механизмов на объекте.
График работы: 6 дней в неделю, не менее 8 часов в сутки.
Договор действителен до 31. 12. 2007 г.

6. Обязательства «Исполнителя»

Для выполнения условий настоящего договора «Исполнитель» обязуется:
После оплаты «Заказчиком» аванса, в течении трёх дней предоставить технику (экскаватор, гидромолот) на объект и начать работу.
Оказать предусмотренные настоящим договором услуги в объеме, и в сроки, указанные в настоящем договоре. Обеспечить оказание услуг в соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами.
Обеспечить исправность механизмов в течение времени оказания услуг на объекте, в случае возникновения неисправностей – их устранение или замену механизмов. При всех условиях неисправность механизмов не должна препятствовать нормальному производственному ритму на объекте.
Укомплектовать механизмы экипажами механизаторов, имеющих специальную квалификацию и навыки работы.
Обеспечить выполнение необходимых мер по охране природы, противопожарных мероприятий и мер по охране труда и технике безопасности и нести ответственность за их исполнение.

7. Обязанности «Заказчика»

Для выполнения условий настоящего договора «Заказчик» обязуется:
Обеспечить беспрепятственный въезд на территорию транспорта «Исполнителя»
Обеспечить наличие подъездных путей до места загрузки.
Обеспечить надлежащее оформление накладных на транспортировку и актов выполненных работ.
Обеспечить пожарно-сторожевую охрану объекта и нести ответственность за сохранность механизмов и другого имущества «Исполнителя».

8. Разрешение споров

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора Стороны будут руководствоваться действующим законодательством.
В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в арбитражном суде.

9. Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств.

Заказчик:
Ген. директор ООО «. »
ФИО

Подрядчик:
Ген. директор ООО «. »
ФИО

Договор на земляные работы - Аренда экскаватора Татра УДС-114, Земляные работы, котлованы, траншеи, снос домов, фундаменты

_______________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ в лице генерального директора _____________, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор(далее Договор) о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по перемещению грунта на расстояние _______________ метров на объекте Заказчика расположенного по адресу: __________________________(далее по тексту «Работы»). Место перемещения грунта указано в приложении №2(План местности).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.п.1.1. настоящего Договора в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору) с учетом, а Заказчик обязуется оплатить их.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена, выполняемой по настоящему Договору работы составляет _____ рублей ____ копеек за погрузку и перемещение одного кубического метра грунта и снега на ___________________ согласно техническому заданию, указанному в Приложении №1, в том числе НДС 18 %. Общая стоимость работ в соответствии с техническим заданием составляет ______________________ рублей.

2.2. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, по соглашению Сторон составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору с приложением дополнительной сметы, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Заказчик осуществляет расчет с Подрядчиком в следующем порядке:

2.3.1. В течение 1 (одного) календарного дня с момента заключения договора Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере ______________________ копеек, в том числе НДС 18 %.

2.3.2. Далее работы оплачиваются по графику оплаты приложение №3(График оплаты)

Последнй этап работ оплачивается после подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ на весь объём работ согласно приложения №1, Заказчик в течение 2-х рабочих дней, перечисляет Подрядчику оставшийся платёж.

2.4. Оплата выполненных работ производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 13 Договора. Валютой всех платежей является рубль РФ.

3. СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ПРИЕМКА РАБОТ.

3.1.Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

Начало работ ________________

Окончание работ ________________

3.2.В случае задержки Заказчиком оплаты работ за соответствующий этап или просрочки исполнения иного обязательства, срок выполнения работ по настоящему договору отодвигается соразмерно срока задержки выплаты аванса и начисляется штрафная неустойка в размере 0,2% от стоимости всех работ за каждый день просрочки. Штрафная неустойка подлежит выплате Заказчиком Подрядчику в течение 5 дней после получения соответствующего требования Подрядчика.

3.3. После окончания этапа работ, Подрядчик в течение 2 дней составляет акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости работ по форме КС-3 и вручает указанные документы Заказчику.

3.4.В течение 1-го дня после получения акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости работ по форме КС-3 от Подрядчика, Заказчик проводит проверку качества и количества выполненных работ и подписывает акт и справку о стоимости.

3.5.Если Заказчик необоснованно уклоняется от подписания акта и справки о стоимости более, чем 1 день, работы, указанные в таком акте считаются принятыми Заказчиком, а акт подписанным.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик принимает на себя обязательства:

4.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Техническим заданием, и сдать результаты работ Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.

4.1.2. Подрядчик обязан оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения Договора и проблемах, выявленных в процессе его выполнения.

4.1.3. Определить на весь срок действия Договора своего ответственного представителя.

4.1.4. В срок 1 календарные сутки известить Заказчика о выполнении соответствующего этапа.

4.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения его указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний по способам производства тех или иных работ;

· иных обстоятельств, угрожающих результатам работ.

· выявленных дополнительных работ, не учтенных техническим заданием.

4.1.6. В трехдневный срок с момента окончания и приемки работ вывезти с объекта свои инструменты, приборы, материалы, оборудование, спецтехнику.

4.1.7. После приемки всех работ Заказчиком, Подрядчик в течение 5 дней дней обязан вывести всю строительную технику и передать строительную площадку Заказчику по акту.

Для реализации настоящего договора Заказчик принимает на себя обязательства:

4.2.1. Согласовать с соответствующими органами государственного надзора порядок ведения работ на объектах и обеспечить его соблюдение на территории строительных площадок объек­тов и нести все расходы по претензиям органов государственного надзора вследствие выявленных нарушений на объекте.

4.2.3. В течение 1 дня после заключения Договора Заказчик обязан передать Подрядчику разрешение государственных органов на производство земляных работ в целях информирования Подрядчика о коммуникациях или системах. Если Заказчик не сообщил Подрядчику о каких-либо коммуникациях, имуществе третьих лиц или системах, все риски по повреждению инженерных коммуникаций или иного имущества третьих лиц и расходы по восстановлению инженерных коммуникаций и такого имущества оплачиваются Заказчиком).

4.2.4. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в порядке и сроке предусмотренные настоящим договором.

4.2.5. Осуществлять технический контроль за выполнением работ, для чего приказом по предприятию назначить уполномоченное лицо и выдать ему доверенность.

4.2.6. Назначить ответственное лицо для принятия объемов выполненных работ и подписание актов выполненных работ и выдать ему доверенность.

4.2.7. В течение 3 (трех) дней со дня получения от Подрядчика актов и справок, проверить достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, после чего подписать и передать один экземпляр их Подрядчику.

4.2.8. Предоставить исправное оборудование и место для мойки колес выезжающего с объекта автотранспорта Подрядчика;

4.2.9. Обеспечить надлежащую охрану и нести полную материальную материальных ценностей Подрядчика (в том числе материалы, оборудование, строительная техника) от начала работ до завершения работ.

4.2.10. Обеспечивает подписание Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3.

4.2.10. В течение 1-го дня со дня заключения Договора, Заказчик обязан передать строительную площадку по акту приема-передачи.

4.2.11. Заказчик предоставит Подрядчику охраняемую стоянку для хранения строительной техники.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по настоящему договору каждая из сторон несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему договору убытки в полном размере.

5.3. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Изменения, касающиеся любых условий настоящего договора, оформляются Сторонами заключением дополнительного соглашения.

6.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

6.3. Сторона, изъявившая желание изменить условия договора обязана письменно известить другую Сторону о принятом решении, направив в её адрес проект дополнительного соглашения к договору.

6.4. Сторона, получившая предложение об изменении условий договора и проект дополнительного соглашения обязана дать мотивированный ответ в срок, не превышающий 5 календарных дней.

6.5. Прекращение действия настоящего договора определяется исполнением Сторонами всех обязательств по нему и отсутствием у Сторон взаимных претензий.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2. При решении вопросов, не урегулированных настоящим договором, Стороны руководствуются действующими нормами законодательства РФ.

7.3. Если Стороны не придут к взаимоприемлемому согласию, то спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожар, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, принятие компетентными органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение сторонами своих обязательств. К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

9.1. Приложение № 1 Техническое Задание составляет неотъемлемую часть настоящего Договора

9.2 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному каждой из Сторон, обладающих одинаковой юридической силой и вступает в действие с момента его подписания Сторонами.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Образец договор подряда на выполнение кадастровых работ - доступно и понятно

Пожалуйста, если у вас есть вопросы, советы, комменты по теме данной странички - сможете их бросить в приведенной ниже форме. Требуется для объектов, на которых снос производится для следующего нового строительства (или реконструкции). основная эталоны и бланки контрактов контракт подряда проектных и изыскательных работ контракт подряда на выполнение кадастровых работ.

Споры и разногласия, вытекающие из контракта или в связи с ним, по способности будут решаться методом переговоров. Подряда на выполнение кадастровых работ контракт подряда. Найденые документы по теме контракт подряда на выполнение строй работ эталон.

Подряда на выполнение кадастровых работ. основная эталоны и бланки контрактов типовой контракт подряда контракт подряда на выполнение кадастровых работ.

По окончании работ подрядчик направляет заказчику акт приемки выполненных работ для подписания в 2 (2-ух) экземплярах. контракта, и другие предъявляемые к ним требования определяются техническим заданием, а также нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность в сфере выполнения кадастровых работ. контракт на выполнение кадастровых работ.

В случае нарушения заказчиком графика перечисления валютных средств, срок проведения работ возрастает на общее количество дней задержи выплат, если стороны не контрактятся об ином. Москве порядке оригинал или заказчиком заверенная копия -1 экз.

Москвы о сносе объекта оригинал или заказчиком заверенная цветная копия -1 экз. нажимай на самую прекрасную кнопку - расскажи друзьям как стать эффективней! контракты подрядчика с полигонами на приемку отходов от сноса копия, заверенная, заказчиком (или подрядчиком) -1 экз.

контракт подряда на выполнение кадастровых работ. Копирование странички, переписывание стопроцентно или отчасти - приветствуется, только с активной ссылкой на источник. Несоблюдение установленной законом формы контракта купли реализации земляного участка тянет его недействительность. Москвы на проведение работ на объекте по обустройству строительной площадки для сноса объекта оригинал или копия, заверенная заказчиком 1 экз. Москвы проект организации работ (пор) по сносу и демонтажу объектов серьезного строительства (сносимых построек и сооружений), согласованный в установленном в г.

Договор подряда на выполнение земляных работ образец - Методическое пособие специалисту по охране труда

Заявление на выдачу (замену) водительского удостоверения образец типового бланка.

Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на земляные работы.

Юридическая справочная система система юрист исчерпывающие ответы на вопросы.

В категории: Договор | Дата: 07.06.2016, 02:47 | Просмотров: 7874

Стержни с равномерно расположенными на их поверхности под. Углом к продольной оси стержня.

Документы на портале ваш дом. Официальные термины и определения в строительстве.

Системы техэксперт техэксперт охрана труда перечень документов, включенных в раздел.

По вопросу, касающемуся расходов на техническое обслуживание внутридомового. И земляных работ в. На выполнение работ на. 1 основные положения по организации технического обслуживания и ремонта.