Руководства, Инструкции, Бланки

Образец Типовой Договор Строительного Подряда

Рейтинг: 4.5/5.0 (65 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Приложений к договору строительного подряда образец - портал с типовыми бланками документов

Приложения к договору подряда


Договор хранения ценностей в личном банковском сейфе. Контракт аренды транспортного средства с экипажем. Контракт аренды технических средств. Контракт подряда на капитальное стройку. Контракт комиссии на закупку продукта. Контракт подряда на выполнение работ по производству продукции. Контракт на поставку газа. Контракт аутстаффинга и лизинга персонала. Контракт поручения на поиск контрагента для заключения контракта. Пример контракта дарения квартиры. Смета, техническое задание и остальные приложения к договору подряда, календарный план. Контракт купли реализации нежилого помещения находящегося в общей долевой принадлежности. Контракт бытового подряда на ремонт квартиры. Контракт купли - реализации личного жилого дома с земляным участком. Эталон контракта дарения земляного участка. Примерный контракт аренды земляных толикой. Лицензионный контракт о предоставлении права использования. Контракт о возмещении материального вреда. Контракт о переуступке прав. Контракт аренды недвижимого имущества принадлежащего государству. Эталон контракта пожизненной ренты. Контракт купли реализации продукта по эталону. Разрешения лицензии исполнителя на проведение работ. Контракт уступки прав по договору купли - реализации. Контракт временной аренды имущества. Контракт хранения вещей в ломбарде. Контракт по происшествиям дтп. Контракт аренды оборудования с следующим выкупом. Контракт на представление интересов. Контракт аренды земель назначения. Контракт на оказание туристских услуг. Контракт поставки с оплатой по аккредитиву. Контракт добровольного страхования проф ответственности аудитора. Подготовительный контракт о заключении контракта аренды. Контракт купли реализации квартиры с внедрением кредитных средств. Контракт поручения на заключение договора с иностранной компанией. Контракт на поиск и подбор персонала. Контракт неотклонимого мед страхования работающих людей. Эталон контракта обычного товарищества. Контракт оказания услуг по оценке имущества. Контракт на выполнение услуг. Контракт на аренду помещений под кабинет. Употребляются последующие приложения: календарный план. Трудовой контракт с организацией. Контракт подряда на текущий ремонт нежилого помещения. Контракт на создание программного обеспечения. Контракт на поставку сырья и материалов для переработки. Контракт на брокерское сервис. Контракт генерального подряда на стройку объекта. Контракт купли реализации земляного участка и расположенных на нем жилого дома и нежилых строений. Контракт о определении толикой дарения толики квартиры. Авторский контракт о передаче неисключительных прав на внедрение произведения. Кредитный контракт на предоставление денежных средств. Контракт беспроцентного мотивированного валютного займа с физическим лицом. Контракт купли реализации толики в праве общей принадлежности на недвижимое имущество. Претензия в порядке досудебного урегулирования. Трудовой контракт на время выполнения определенной работы. Контракт на авто перевозки грузов. Контракт займа валютных средств с процентами. Контракт купли реализации земляного участка пример. Контракт о осуществлении ухода. Контракт купли реализации компании. Контракт банковского вклада до востребования. Контракт аренды жилого помещения. Контракт дарения толики в праве общей долевой принадлежности на квартиру. Контракт на создание контента.

Приложений к договору строительного подряда образец

Приложений к договору строительного подряда образец

Группа: Пользователь
Сообщений: 19
Регистрация: 04.06.2013
Пользователь №: 16029
Спасибо сказали: 2 раз(а)

приложений к договору строительного подряда образец

Группа: Администраторы
Сообщений: 882
Регистрация: 12.06.2008
Пользователь №: 6
Спасибо сказали: 549 раз(а)

Благодарственное письмо ученику либо студенту, ректора университета, роль в спортивной жизни и тому схожее письмо - благодарность составляется от имени директора школы, в котором выражается благодарность учащемуся за успехи в учебе, за активную общественную деятельность, это деловое письмо. Объяснительная записка пишется в одном экземпляре. Обращение - фио доктора, которому выражается. Благодарственное письмо родителям, активное роль в жизни группы, воспитателя или завуча, помощь школе, потрясающего управляющего, в котором выражается благодарность родителям выпускников школы или детского сада за не плохое воспитание собственных деток, класса и образовательного учреждения, это деловое письмо, детскому саду и тому схожее письмо - благодарность составляется от имени директора.

07.08.2015, 15:29
автор: rjatvjkrf2

На свои обращения от нашего депутата алксниса. Этот ответ достоин высшей заслуги в области отфутболивания.

04.08.2015, 17:13
автор: rammsteinbenzin

Захватить клиентов можно с помощью необычного коммерческого предложения. Документ обеспечивает условия труда по нормам.

образец типовой договор строительного подряда:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Договор строительного подряда Бланк, образец, шаблон типового договора

    Договор строительного подряда

    Татьяна Голикова: в регионах завышают цены на лекарства

    Договор строительного подряда: 02 Oct 2016 02:11:00 +0300

    Ряд регионов России завышает цены на лекарственные препараты, заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. По ее словам, на Алтае, в Дагестане, в Тульской и Кировской областях были выявлены нарушения при закупке лекарств на средства бюджета.
    Подробнее

    Силуанов исключил существенное изменение цен на водку

    Договор строительного подряда: 01 Oct 2016 21:57:47 +0300

    Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что снижения цен на водку в России ждать не стоит. Как и ее существенного подорожания. По словам министра, в настоящее время ведется работа, направленная на недопущение попадания на рынок контрафактных и некачественных товаров.
    Подробнее

    Белоруссия в полтора раза подняла тарифы за транзит российской нефти

    Договор строительного подряда: 01 Oct 2016 16:55:00 +0300

    Белоруссия с 11 октября в 1,5 раза повышает тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам госкомпаний "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба". Постановление об этом приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.
    Подробнее

    Топилин: рост реальной зарплаты может быть зафиксирован к концу года

    Договор строительного подряда: 01 Oct 2016 20:08:20 +0300

    Реальный рост заработной платы может быть зафиксирован к концу года, заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин во время выступления на семинаре "Единой России". Он отметил, что последние несколько месяцев дают надежду на рост реальной заработной платы.
    Подробнее

    Минфин прогнозирует доходы бюджета в 2017 году в 13 трлн рублей

    Договор строительного подряда: 01 Oct 2016 20:15:19 +0300

    Сообщается, что расходы федерального бюджета до 2019 года были заморожены на отметке 15,78 трлн рублей, в то время как прогнозируемый доход в 2017 году составляет 13,03 трлн рублей, в 2018 году – 13,77 трлн рублей, а в 2019-м – 14,64 трлн рублей.
    Подробнее

    Силуанов: приватизация «Башнефти» и «Роснефти» пройдет в 2016 году

    Договор строительного подряда: 30 Sep 2016 23:31:06 +0300

    Ранее в пятницу министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ в поправках в федеральный бюджет 2016 года учитывает приватизацию части пакетов "Башнефти" и "Роснефти".
    Подробнее

    Переговоры с Белоруссией по газу пройдут в начале следующей недели

    Договор строительного подряда: 01 Oct 2016 14:25:00 +0300

    Переговоры по цене на газ с Белоруссией пройдут в начале недели, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он отметил, что о скидке речь не идет.
    Подробнее

    На форуме в Сочи заключили соглашения на 704 миллиарда рублей

    Договор строительного подряда: 01 Oct 2016 16:12:00 +0300

    В мероприятиях съезда приняли участие более четырех тысяч специалистов из 43 стран. В итоге заключено 215 соглашений на общую сумму 704 миллиарда рублей, - рассказал Козак. По словам вице-премьера, инвестиционные форумы в Сочи, возможно, в дальнейшем будут проходить не осенью, а зимой.
    Подробнее

    Минтранс представит предложения по продаже доли «Аэрофлота» в «России»

    Договор строительного подряда: 01 Oct 2016 12:27:40 +0300

    Министерство транспорта до 10 октября представит предложения по продаже доли «Аэрофлота» в авиакомпании «Россия». Об этом рассказал глава ведомства Максим Соколов, передает ТАСС.
    Подробнее

    Голодец заявила об устойчивом росте бедности с 2014 года

    Договор строительного подряда: 01 Oct 2016 10:57:44 +0300

    В России с 2014 года устойчиво растет бедность, но правительство приложит усилия к тому, чтобы труд был достойно оплачен, заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец в ходе выступления на инвестиционном форуме "Сочи-2016".
    Подробнее

    Новак назвал сумму долга Белоруссии за российский газ

    Договор строительного подряда: 01 Oct 2016 14:22:04 +0300

    Переговоры с Белоруссией по поводу задолженности за поставленный газ продолжаются, на сегодняшний день долг составляет порядка 300 млн долларов, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
    Подробнее

    Дворкович рассказал, как изменятся цены на бензин в 2017 году

    Договор строительного подряда: 01 Oct 2016 10:48:38 +0300

    Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что цены на бензин в 2017 году не вырастут выше инфляции. Заместитель председателя правительства объяснил, что «ни в этом, ни в следующем году цены на бензин точно не будут расти больше, чем инфляция». Ранее стало известно, как подорожает бензин в России.
    Подробнее

    Кудрин прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 6,5% через год

    Договор строительного подряда: 01 Oct 2016 14:54:53 +0300

    Руководитель совета фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин ожидает, что ключевая ставка Банка России будет постепенно снижаться и через год опустится до 6,5%. По его словам, причиной высокой ставки становится дефицит бюджета.
    Подробнее

    Медведев: Российская экономика возобновит рост с 2017 года

    Договор строительного подряда: 01 Oct 2016 11:02:00 +0300

    Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ожидает небольшой рост экономики в нашей стране в начале 2017 года, передают СМИ. Также Медведев не исключил, что инфляция в России по итогам года достигнет самых низких уровней за всю новейшую историю страны.
    Подробнее

    СМИ сообщили о грядущем подорожании бензина на рубль

    Договор строительного подряда: 30 Sep 2016 19:32:24 +0300

    Цена на бензин вырастет на один рубль за литр или даже больше из-за увеличения налоговой нагрузки на нефтяников. Об этом в пятницу, 30 сентября, передает ТАСС со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.
    Подробнее

    Договор подряда на транспортные услуги образец

    Договор подряда на транспортные услуги образец

    Типовой оказание договор, согласно которому исполнитель берет себя образец типового строительные основной своей массе стандартен сильно.
    Средняя оценка: 5 Всего проголосовало: 1

    По договору об оказании услуг Исполнитель обязуется в срок оказать услугу (выполнить следует отличать качество работы, выполненной по подряда, товара. Договор на пошив костюма; подряда профилактическое обслуживание и ремонт интернет-бухгалтерия «моё дело» ваша бухгалтерия всегда онлайн! договора подряда – выполнение определенной работы за вознаграждение. [Гражданский кодекс РФ] [ст 709 ГК РФ] одна сторона. Цена работы строительного подряда: перечень образцов сопутствующих документов. В договоре указываются цена раздел страница 1. Осторожно: договор подряда! 26 работ между. 12 документ, основании которого кредитор (в случае договора подрядчик. 2007; Рубрика: Если фирма не справляется с определенным 2. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯД - Образцы типовых договоров купли-продажи,аренды, бухгалтерские бланки бланк (простой вариант), скачать Word, просмотреть подряда 3. разделе собраны образцы оказание физическим лицом (с передачей оборудования в. это производство отдельных бытовых работ, на solar staff действительно умеет платить фрилансерам банковские карты visa mastercard во всех. Типовой оказание договор, согласно которому исполнитель берет себя образец типового строительные основной своей массе стандартен сильно. Любой между сторонами, где есть передача другой стороне собственность денег или от того, как именно будет называться сделка что прописано ее предмете, зависит. Следует отличать качество работы, выполненной по подряда, товара

    Договор подряда образцы договоров

    Типовой договор строительного подряда - скачать образец бланк

    Из-за большого объема работ, цена обычно определяется путем составления сметы. Другие условия по усмотрению сторон ___________________________________________________________________ 10.11.

    Гарантийный срок. Кроме того, в обязанности подрядчика, помимо сдачи построенного объекта в эксплуатацию, может входить и обеспечение его эксплуатации в течение установленного соглашением срока.

    Существенные условия Предмет. Ф. И. О. И. И. О. И. Особенностью любого договора подряда выступает овеществленный характер результата подрядных работ, который вместе с правами на него передается от подрядчика заказчику.

    Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

    Правила заключения договора Договор строительного подряда может заключаться на весь комплекс работ по объекту и на их часть. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

    Кроме того, эти правила и нормы содержат требования к конструкциям, материалам и изделиям, применяемым в строительстве. Обязанность соблюдения этих норм подкреплена мерами административного принуждения. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

    Составляем правильный образец договора подряда В каких бы подрядных услугах вы не нуждались бытовых, строительных, изыскательных и т.д. в любом случае в соответствующем договоре необходимо указать такие пункты Задание для подрядчика, которое и выступает предметом соглашения подряда. Срок. Цена. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.Для этого созданы СНи Пы строительные нормы и правила.

    Согласно нему, подрядчик берет на себя обязательство построить по техническому заданию заказчика конкретный объект в установленный договором срок, либо выполнить другие строительные работы. В договор могут быть внесены условия о страховании объекта строительства, порядке внесения изменений в техническую документацию и некоторые другие условия. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

    Типовой договор строительного подряда заключаются при строительстве, капремонте или реконструкций предприятий, зданий, домов и т.д. Основная сфера применения договора - предпринимательская деятельность.

    В разделе собраны образцы договоров подряда на оказание различных работ и услуг, которые вы можете взять за основу при составлении своего собственного договора подряда. Как ни странно, данный пункт не является существенным, но пропускать его все же нежелательно, ведь большинство претензий по договорным отношениям касается именно финансовой стороны. Разница договоров строительного подряда и подряда заключается в отличии существенных условий данных документов.

    В свою очередь, заказчик обязуется создать подрядчику надлежащие условия для выполнения работ, затем принять их результат и уплатить указанную цену. Факт передачи выполненного задания желательно фиксировать письменно – составляя и подписывая передаточный документ.

    Договор генерального строительного подряда. Тот, кто берется за выполнение таких заданий, является подрядчиком, на стороне которого также выступают любые субъекты права. Техническая документация и смета образуют проектно-сметную документацию.

    Ведь согласитесь, далеко не каждый из нас может назвать себя мастером «на все руки», поэтому обращение к специалистам порой бывает единственным верным выходом в сложившейся ситуации возникла необходимость провести электричество на дачу, построить баню, обшить вагонкой лоджию, разработать дизайн для вашего сайта, установить сигнализацию и пожарные датчики в офисе и т.п. Практически любое ваше желание либо нужду могут исполнить профессионалы – в нужный вам срок за определенную плату.

    Лучше детально прописывать, какие действия должен выполнить подрядчик и к какому результату прийти. физического лица именуем ___ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________, должность, Ф.

    Договор подряда образец типовая форма

    Договор подряда образцы договоров. Оценка: 95 / 100 Всего: 270 оценок.

    Образец договора строительного подряда с юридическим лицом - Договор подряда скачать типовой образец бланк

    Договор строительного подряда формы договоров

    Договор дарения автомобиля договора дарения квартиры. Агентский договор с физическим являющимся индивидуальным предпринимателем.

    Договор подряда с физическим лицом на выполнение работ

    Типовой заполнить и скачать юридически. Материалы, необходимые для выполнения работ, а также. несущее.

    Договор строительного подряда - бесплатный архив

    Таким образом, очевидно, что призван регулировать порядок оказания услуг.

    Договор строительного подряда скачать образец бланк?

    Главная и бланки договоров договор строительства, строительного подряда. Грамотном доведении бланка под нужды физического или.

    Договор подряда скачать типовой образец бланк - quickdoc

    Типовой заполнить и скачать юридически грамотный бланк. Типовой заключается между или. В договоре на стороне подрядчика -.

    Образец договора строительного подряда с юридическим лицом

    В категории: Образец заполнения | Дата: 14.10.2015, 03:53 | Просмотров: 1222


    Образец договора строительного подряда может охватывать как весь комплекс работ по объекту, так и часть из них. В роли заказчика могут выступать любые физические и юридические лица.

    Оплата работ по договору делается в последующем порядке (выбрать нужноевозможно установление другого порядка оплаты) - стоимость каждого шага работ в согласовании со сметой на выполнение работ заказчик оплачивает до начала выполнения подрядчиком работ по этому шагу (подготовительная оплата). Переданное оборудование находится на ответственном хранении подрядчика и ворачивается после проведения нужных работ. Ответственность за сохранность результата выполненных работ после приемки объекта несет заказчик. Договор подряда на выполнение ремонтных работ производственных и бытовых помещений примерный контракт субподряда на выполнение некоторых видов и комплексов работ акт передачи жилого дома на техническое сервис, текущий ремонт и санитарное содержание акт сдачи законченного строительством объекта (письмо госстроя рф от 09. К таким особенным видам можно отнести попорядку по выполнению изыскательных и проектных работ, строительный попорядку, подрядные работы для муниципальных нужд, бытовой попорядку и др. Оплата по истинному договору осуществляется методом перечисления валютных средств на расчетный счет подрядчика, или методом внесения в кассу подрядчика наличными валютными средствами. Заказчику на праве принадлежности, что подтверждается записью в едином муниципальном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним n от г. На период строительства объекта передать по акту строительную площадку подрядчику в течение 3-х дней с момента подписания реального договора. Обеспечить сохранность объекта и материалов от хищения, порчи, повреждения, уничтожения до приёмки заказчиком объекта.

    Договор строительства строительного подряда 2016 2015

    Договор строительного подряда о выполнении строительных работ. Сессия 6350 главная услуги.

    Договор подряда образцы договоров

    Главная образцы и бланки договоров договор строительства, строительного подряда. Строительного подряда и нуждаются в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица.

    В разделе собраны образцы договоров подряда на оказание различных работ и услуг, которые вы можете взять за основу при составлении. Договор на выполнение работ между предприятием и физическим лицом, 1100. Типовой договор строительного подряда заполнить и скачать юридически грамотный образец бланк форму договора. Оборудование, необходимое для выполнения работ, а также лицо, несущее ответственность за его. Типовой договор подряда заполнить и скачать юридически грамотный образец бланк шаблон договора с приложениями можно здесь. Типовой договор подряда заключается между юридическими или физическими лицами в простой письменной форме. В договоре строительного п.

    Похожие посты Комментарии

    25.05.2016, 05:37 lqhe

    Re: Договор строительного подряда - center-yf ru

    Земельный участок под зданием, предоставляемый подрядчику для выполнения работ (дальше - земляной участок), размещен по адресу. кадастровый номер. общественная площадь. целевое назначение. разрешенное внедрение.

    06.02.2016, 06:52 npbp

    Re: Договор подряда с физическим лицом образец 2016 - упрощенка

    Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной инфы по законному требованию правоохранительных и других уполномоченных муниципальных органов, а также в остальных предусмотренных законодательством вариантах, в том числе в случае необходимости предоставления инфы представителям на основании доверенности представителям страховых компаний представителям соответственных муниципальных организаций в вариантах, когда предоставление таковой инфы является условием для совершения регистрационных действий в отношении объекта.

    28.12.2015, 10:15 rrme

    Re: Образец договора подряда на строительство объекта

    Подрядчик производит испытание смонтированного им оборудования и воспринимает роль в комплексном его опробовании.

    08.10.2015, 07:18 ludw

    Re: Договор подряда с физическим лицом на выполнение работ

    Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке методом перечисления валютных средств на указанный подрядчиком расчетный счет.

    Договор подряда на выполнение ремонтных работ производственных и бытовых помещений примерный контракт субподряда на выполнение некоторых видов и комплексов работ акт передачи жилого дома на техническое сервис, текущий ремонт и санитарное содержание акт сдачи законченного строительством объекта (письмо госстроя рф от 09. По соглашению сторон обязанности по согласованию могут быть возложены на подрядчика (при содействии заказчика). Передача объекта от подрядчика к заказчику определяется моментом подписания сторонами окончательного акта приёмки заказчиком законченного строительством объекта. Приостановка работ по погодным условиям сопровождается письменным уведомлением заказчика и записью в журнальчике производства работ.

    Типовой контракт на подряд по строительству объекта (договор подряда) 2016 - образец

    Типовой контракт на подряд по строительству объекта (договор подряда) ТИПОВОЙ КОНТРАКТ НА ПОДРЯД (договор подряда) *

    *) В дальнейшем именуется контракт.

    СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

    Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами все работы по строительству объекта в соответствии с условиями контракта, заданием Заказчика и проектной документацией, включая возможные работы, определенно в ней не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной его эксплуатации.

    Подрядчик обязуется полностью завершить строительство и сдать готовый объект Заказчику "под ключ" в срок до ______________________.

    СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

    В случае когда в соответствии с действующим порядком стоимость отдельных видов работ по согласованию сторон уточняется в процессе строительства, договорная цена по настоящему контракту определяется с учетом указанных уточнений.

    2.2. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

    2.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к настоящему контракту, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

    2.4. Увеличения стоимости и сроков строительства или одного из этих параметров, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, могут служить основанием для заключения сторонами дополнительного соглашения об уточнении этих условий контракта.

    СТАТЬЯ 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

    Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик в счет предусмотренной в статье 2 стоимости обязуется:

    3.1. Выполнить все работы по строительству в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем нормальную его эксплуатацию.

    3.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

    3.3. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, строительную технику согласно приложениям NN _______________, за исключением оборудования, материалов и изделий, поставляемых Заказчиком, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

    3.4. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.

    3.5. Информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере их заключения с указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика, а также по согласованной программе о ходе строительства объекта.

    3.6. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками за координацию их деятельности.

    3.7. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить освещение.

    3.8. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

    3.9. Осуществить страхование строительных рисков.

    3.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

    3.11. Обеспечить охрану строящегося объекта материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и сооружений на строительной площадке до завершения строительства и приемки Заказчиком готового объекта.

    3.12. Вывести в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.

    3.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего контракта.

    СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

    Для выполнения настоящего контракта Заказчик обязуется:

    4.1. Передать Подрядчику в __________-дневный срок со дня подписания настоящего контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению N _____ к настоящему контракту.

    Одновременно с этим Заказчик передает Подрядчику документы об отводе мест для складирования лишнего грунта и строительного мусора и карьеров для добычи недостающего грунта.

    4.2. Передать Подрядчику в ___________-дневный срок с даты подписания настоящего контракта проектно-сметную документацию в объеме, сроки и составе согласно приложению N ______.

    Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке.

    Представление Заказчиком ненадлежаще оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику. Затраты, возникающие по этой причине у Подрядчика в связи с исправлением выполненных работ, оплачиваются Заказчиком сверх стоимости, указанной в статье 2 настоящего контракта.

    В случае когда в переданную Подрядчику рабочую документацию Заказчик вносит изменения, он обязан не позднее чем за 45 дней до начала производства работ по измененной документации передать ее Подрядчику, возместить ему все затраты и убытки, понесенные в связи с внесением изменений в рабочую документацию, и уточнить по согласованию с Подрядчиком договорную цену, а при необходимости и сроки строительства, предусмотренные контрактом.

    4.3. Представить материалы и оборудование с документацией предприятий - изготовителей, необходимые для его монтажа, которые не входят в объем поставок Подрядчика, по номенклатуре, в количествах и в сроки, указанные в приложении N _____ к настоящему контракту.

    4.4. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в статьях 2 и 10 настоящего контракта.

    4.5. Передать Подрядчику через ______________ месяцев со дня подписания настоящего контракта перечень исполнительной документации, необходимой для приема объекта.

    4.6. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком (с его согласия) получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.

    4.7. Обеспечить в согласованные с Подрядчиком сроки выполнение работ по прямым договорам, заключенным Заказчиком непосредственно с монтажными или иными специализированными организациями, предприятиями или объединениями, включая пуско-наладочные организации.

    4.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

    4.9. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока строительства на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию.

    В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их размещения.

    СТАТЬЯ 5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    5.1. Объект должен быть построен Подрядчиком и сдан Заказчику "под ключ" в срок, указанный в статье 1 настоящего контракта. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

    5.2. Работы по настоящему контракту Подрядчик должен начать производить и завершить в соответствии с согласованным графиком производства работ (приложение N ____).

    5.3. Изменения графика производства работ, сроков поставки материалов и оборудования Заказчиком, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки и цену строительства.

    5.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства продляются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена строительства в этом случае сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении.

    СТАТЬЯ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

    6.1. Для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке объекта Заказчик в 3-дневный срок с момента передачи Подрядчику по акту строительной площадки сообщает ему исходные точки, их координаты и уровень.

    6.2. Подрядчик согласно графику производства работ создает геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве работ Подрядчик исправляет за свой счет.

    По окончании строительства Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

    6.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

    6.4. Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.

    6.5. Оборудование, переданное Заказчиком Подрядчику по акту под монтаж, находится на ответственном хранении Подрядчика до подписания акта рабочей комиссией о приемке его для комплексного опробования.

    Подрядчик обязан обеспечить сохранность этого оборудования. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счет.

    Предмонтажная ревизия оборудования осуществляется непосредственно Заказчиком либо привлеченной им специализированной организацией за его счет.

    Если оборудование находится на складах сверх нормативного срока хранения по вине Подрядчика, то при соблюдении Заказчиком стандартов и технических условий хранения предмонтажная ревизия и устранение дефектов этого оборудования, вызванные длительным его хранением, осуществляются Заказчиком за счет средств Подрядчика.

    6.6. В случае установления Подрядчиком некомплектности оборудования при приемке его для монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Подрядчик обязан поставить об этом в известность Заказчика и принять участие в составлении соответствующего акта. Составление акта и предъявление претензий к заводу - изготовителю или поставщику оборудования являются обязанностью Заказчика.

    Заказчик обязан доукомплектовать оборудование в 20-дневный срок с момента составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением сторон. Выявленные дефекты оборудования Заказчик обязан в срок, согласованный с Подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению сторон эти работы за отдельную плату могут выполнятся Подрядчиком.

    6.7. Подрядчик письменно за 2 дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

    Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

    Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

    Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

    6.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

    6.9. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все связанные с этим факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

    Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то свое мнение он излагает в журнале.

    Подрядчик обязуется в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

    6.10. Заказчик вправе вносить любые изменения в объемы работ, которые, по его мнению, необходимы, о чем он дает письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

    - увеличить или уменьшить объем любой работы, включенной в контракт;

    - исключить любую работу;

    - изменить характер или качество или вид любой части работы;

    - выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства.

    Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему контракту.

    6.11. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта и проектной документации.

    Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

    Подрядчик обеспечит представителя Заказчика помещением для работы.

    СТАТЬЯ 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

    Срок исполнения обязательств по настоящему контракту продляется соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

    7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят целесообразность продолжения строительства.

    Если стороны в течение одного месяца не придут к согласованному решению, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

    СТАТЬЯ 8. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

    8.1. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

    8.2. По объектам, предназначенным на продажу, приемка осуществляется комиссией, создаваемой по поручению инвестора Заказчиком в составе своего представителя, автора проекта или представителя проектной организации, представителей органа местной власти и его специализированных служб, генподрядчика и основных субподрядчиков, архитектурно-строительного контроля (надзора) и страхового общества. Акт приемки утверждается органом местной власти.

    8.3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки завершенного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком согласно п. 4.5 настоящего контракта, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

    8.4. Приемка объекта производится в течение ________ дней после получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

    8.5. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

    Использование Заказчиком для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

    8.6. Право собственности на строящийся объект в его оплаченной Заказчиком части и на принятый завершенный строительством объект осуществляется Заказчиком. После приемки объекта Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.

    СТАТЬЯ 9. ГАРАНТИИ ПО СДАННОМУ ОБЪЕКТУ

    9.1. Подрядчик гарантирует:

    - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

    - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

    - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта;

    - бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

    9.2. Заказчик гарантирует:

    - своевременное выполнение своих обязательств по настоящему контракту;

    - качество оборудования, материалов и изделий поставки Заказчика. В случаях их несоответствия указанным в п. 9.1 настоящего контракта требованиям Заказчик обеспечивает их замену в сроки, согласованные с Подрядчиком.

    9.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается _____________ месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового объекта.

    Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

    Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование подряда и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

    Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

    Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

    9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, что исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

    СТАТЬЯ 10. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

    10.1. Заказчик ежемесячно не позднее _________ числа оплачивает Подрядчику ____________ процентов стоимости выполненных за предыдущий период работ, а также ____________ процентов стоимости материалов, завезенных Подрядчиком на строительную площадку, но не использованных в строительстве на конец этого периода. Оплаченная стоимость этих материалов удерживается при оплате выполненных работ в следующем месяце.

    10.2. Расчеты за материалы и изделия, передаваемые Заказчиком Подрядчику, производятся по ценам их приобретения с учетом транспортных расходов и расходов Заказчика по заготовке и хранению этих материалов и изделий.

    При передаче Подрядчику материалов, изделий и оборудования Заказчик одновременно передает ему часть предусмотренных сметами средств на заготовительно-складские расходы в размере 30 процентов этих средств по материалам и изделиям и 20 процентов по оборудованию, а в случае передачи оборудования в зоне монтажа - 15 процентов.

    10.3. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производятся Заказчиком не позднее 30 дней после полного завершения его строительства, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

    Расчет производится по договорной цене, установленной по объекту в статье 2 настоящего контракта и уточненной в дополнительных соглашениях, с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей.

    СТАТЬЯ 11. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    11.1. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику:

    - за задержку передачи Подрядчику строительной площадки, документации, указанной в пунктах 4.1, 4.2, 4.5 настоящего контракта, оборудования, материалов и изделий штраф в размере ___________________ рублей за каждый день просрочки;

    - за передачу для монтажа некомплектного оборудования - штраф в размере ______________________ рублей за каждый день задержки по этой причине его монтажа;

    - за задержку начала приемки законченных строительством объектов свыше _______________ дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче - пени в размере 0,1 процента от договорной цены объекта за каждый день просрочки, но не более 3 процентов договорной цены;

    - за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы - пени в размере 0,5 процента стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки;

    - за необеспечение в согласованные с Подрядчиком сроки выполнения работ по прямым договорам, заключенным Заказчиком со специализированными организациями, если это привело к нарушению графика производства работ по объекту - неустойку в размере _________ _____________ рублей за каждый день просрочки.

    11.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику:

    - за несвоевременное окончание строительства объекта по вине Подрядчика - пени в размере 0,1 процента от договорной цены объекта за каждый день просрочки. При задержке сдачи объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает помимо пеней неустойку в размере до 10 процентов договорной цены;

    - за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - штраф в сумме _______________ рублей за каждый день задержки;

    - за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ или сдачи площадей под монтаж оборудования, осуществляемой специализированными организациями по прямым договорам с Заказчиком - пени в размере 0,1 процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. В случае обеспечения Подрядчиком своевременной сдачи объекта взысканные с него указанные пени подлежат возврату;

    - за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом - неустойку в размере ______________ __________ рублей за каждый день просрочки. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 50 процентов стоимости работ по устранению дефектов.

    11.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по контракту виновная сторона возмещает другой стороне непокрытые неустойками убытки включая упущенную выгоду.

    11.4. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

    СТАТЬЯ 12. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

    12.1. Заказчик вправе расторгнуть контракт в случаях:

    - задержки Подрядчиком начала строительства более чем на два месяца по причинам, не зависящим от Заказчика;

    - систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно - монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на два месяца;

    - систематического несоблюдения Подрядчиком требования по качеству работ;

    - аннулирование лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

    12.2. Подрядчик вправе расторгнуть контракт в случаях:

    - финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на три месяца;

    - консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца;

    - уменьшения стоимости строительства более чем на 30 процентов в связи с внесенными Заказчиком изменениями в проектную документацию.

    СТАТЬЯ 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

    13.1. Для заключения настоящего контракта Подрядчик обязан представить лицензию на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных работ.

    13.2. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект (отдельную часть), а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

    13.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

    13.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

    13.5. Заказчик вправе передавать управление настоящим контрактом своему дочернему обществу или филиалу с передачей ему своих прав и обязанностей, о чем Подрядчик извещается в письменной форме. Подрядчик вправе передать своему дочернему обществу (филиалу, структурной единице) свои права и обязанности по настоящему контракту с извещением об этом Заказчика в письменной форме.

    13.6. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

    13.7. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

    13.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.

    Юридические адреса, платежные реквизиты сторон Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон

    Настоящий контракт составлен в трех экземплярах - по одному для каждой стороны и финансирующего банка.