Руководства, Инструкции, Бланки

Договор Поставки Продукции Образец 2016 Скачать Бесплатно img-1

Договор Поставки Продукции Образец 2016 Скачать Бесплатно

Рейтинг: 4.0/5.0 (1625 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Скачать образец договора поставки продукции - универсальные бланки

Договор поставки скачать образец бланка типового договора


Договор купли - реализации. Условия, тары и упаковки определяются согласно правилам контракта купли - реализации, касающиеся свойства, ассортимента, при этом с учетом тех особенностей, которые установлены законодательством для договоров поставки как контракта в области предпринимательства, цены. Так как клиент покупает продукт для их предстоящего использования в собственной предпринимательской деятельности либо в каких - или других целях, которые не предугадывают личное, семейное, то он также представляет собой субъект предпринимательской деятельности, домашнее и другое внедрение. Контракт, которые он производит либо закупает в собственность покупателю, берет на себя обязательства передать в оговоренный срок либо сроки те продукты, называемый торговцем и занимающийся предпринимательской деятельностью, по которому поставщик. В качестве существенного условия контракта поставки, выступает условие о предмете, которое принято считать согласованным в том случае, ежели определено наименование, а также количество товара.

Скачать образец договора поставки продукции

Скачать образец договора поставки продукции

Группа: Пользователь
Сообщений: 20
Регистрация: 06.06.2014
Пользователь №: 19172
Спасибо сказали: 4 раз(а)

образец договора поставки продукции

Другие статьи

Договор на поставку продукции - образец РБ 2016

Договор на поставку продукции Текст документа:

_________________________________, г.Санкт-Петербург, РФ именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора ___________, действующего на основании Устава, и ____________________________ г.Минск, РБ, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора ______________, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. "Поставщик" обязуется поставить абразивный инструмент, электроды, другую продукцию производственно-технического назначения (далее - "Продукция") на основании спецификации "Покупателя", которая является неотъемлемой частью договора, "Покупатель" обязуется оплатить продукцию согласно счета и принять ее в соответствии со счет-фактурой и накладной.

1.2. Общая сумма договора составляет __________________ рублей РФ.

1.3. Нормами права, которые распространяются на данный договор, являются нормы права Российской Федерации.

2. ПЕРИОДЫ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставка продукции "Покупателю" производится путем самовывоза. Базис поставки - "фрахт-перевозка г.Санкт-Петербург" (FCA по Инкотермс 2010).

2.2. Отгрузка продукции осуществляется "Поставщиком" в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет "Поставщика".

2.3. При поставке продукции на самовывоз, обязательства "Поставщика" по ее передаче считаются выполненными в момент передачи продукции "Покупателю" на складе "Поставщика". С этого момента к "Покупателю" переходят право собственности и гражданские риски.

При выборке продукции на самовывоз, "Покупатель" имеет право провести внутритарную проверку на предмет соответствия продукции по количеству, качеству и комплектности.

2.4. Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТу или ТУ.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Поставляемая продукция должна отвечать требованиям по безопасности и соответствовать по качеству и комплектности нормативно-технической документации, что удостоверятся штампом ОТК в упаковочных листах.

3.2. "Поставщик", по согласованию с "Покупателем", вправе производить замену номенклатуры продукции.

4. ПРИЕМКА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

4.1. Приемка продукции по количеству, качеству и комплектности производится в соответствии с требованиями инструкций о порядке приемки продукции ПТН и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденные постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. N П-6 и от 25.04.1966 г. N П-7 с дополнениями и изменениями, утвержденными Постановлением ГА СССР N 98 от 14.11.1974 г.

4.2. В случае обнаружения, при приемке продукции, количественных расхождений, несоответствия по номенклатуре и некачественных изделий, вызов представителя "Поставщика" обязателен.

4.3. "Поставщику" предоставляется право перепроверки, в условиях "Поставщика", качества продукции, забракованной "Покупателем". Бракованная продукция подлежит возврату по запросу "Поставщика" в 30-дневный срок с момента получения требования о возврате.

4.4. Замена продукции производится "Поставщиком" за свой счет в течение 20 дней с момента получения возвращенной дефектной продукции, при наличии вины "Поставщика"

4.5. Затраты на устранение дефектов, расходы по проведению экспертизы, замене дефектной продукции, транспортные расходы по возврату продукции относятся на виновную сторону.

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Тара и упаковка продукции должны соответствовать ГОСТу или ТУ.

5.2. Иные способы упаковки, транспортировки и хранения отличные от п.п. 5.1, оговариваются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью данного контракта.

6. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

6.1. Цена на продукцию согласовывается "Поставщиком" и "Покупателем" в спецификации к договору, которая является неотъемлемой частью договора.

6.2. "Поставщик" имеет право изменять уровень цен и порядок расчетов при изменении затрат на производство, а также в случае принятия новых нормативных актов по ценообразованию. Цены на оплаченную продукцию пересмотру не подлежат.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Покупатель обязан произвести оплату поставленной партии продукции.

7.2. Датой оплаты продукции считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет "Поставщика".

7.3. Право собственности на продукцию переходит с момента ее передачи "Покупателю", грузополучателю или перевозчику.

7.4. За нарушения срока исполнения принятых обязательств виновная Сторона уплачивает второй Стороне штрафную неустойку из расчета 0,2% от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны договорились считать: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, если ими была уничтожена поставленная по настоящему договору продукция, или в результате их действия возникла невозможность

использования продукции по его прямому назначению, а также войну, военные действия, акты или действия властей, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, имеющие характер непреодолимой силы и существенно влияющие на выполнение Сторонами своих обязательств по договору.

8.2. Факт возникновения обстоятельств, указанных в предыдущем пункте договора, должен быть подтвержден документом Торгово-промышленной палаты по месту нахождения стороны настоящего договора, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы.

8.3. Если обстоятельство носит временный характер, освобождение от ответственности имеет силу на период действия таких обстоятельств и их последствий.

8.4. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательства, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана в течение 3-х дней извещать другую Сторону и нести риск убытков, ставших следствием не извещений или несвоевременности таких извещений.

8.5. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств из-за действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше трех месяцев, Стороны могут в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор без обязанности по возмещению, возникших вследствие этого, убытков, предварительно уведомив в письменной форме другую Сторону о расторжении договора.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Стороны предпримут меры по досудебному урегулированию споров, которые могут возникать между сторонами при заключении и изменении настоящего договора.

9.2. При недостижении согласия, имущественные споры по данному контракту рассматриваются Арбитражным судом Санкт-Петербурга в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.3. Стороны обязаны соблюдать досудебный порядок урегулирования споров, вытекающих из поставки продукции ненадлежащего качества, некомплектной, а также в случае выявленных при приемке продукции количественных расхождений.

Претензии предъявляются в 30-дневный срок с момента обнаружения нарушения и рассматриваются в 30-дневный срок с момента получения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Страна происхождения товара - Российская Федерация, страна назначения товара - Республика Беларусь.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются в письменной форме и считаются действительными, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями "Поставщика" и "Покупателя".

10.3. Документы, переданные с использованием средств факсимильной связи, имеют юридическую силу, что не освобождает стороны от последующего предоставления друг другу оригиналов документов в течение 15 дней с момента отправки факсимильных сообщений.

10.4. Договор составлен на 4 (четырех) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из стороны.

10.5. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению Сторон и в других случаях, предусмотренных ГК РФ и другими законами.

10.6. Срок действия настоящего договора с момента подписания до ____________________ г.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 12. ПОДПИСИ СТОРОН

Договор поставки товара образец 2015-2016 скачать бесплатно

Что такое бонус на v3.kz?

ЗАЧЕМ НУЖНЫ БОНУСЫ. Каждый день Вы совершаете самые разнообразные покупки.
Почему бы не делать их с удовольствием, получая подарки в виде скидки. Скидка предоставляется по условиям сделки.

За каждую активность пользователю начисляется автоматический бонус в ваш личный кабинет (без регистраций), что дает пользователю возможность беспрепятственно попробовать работу сервиса.

Наши партнеры предлагают скидки на различные услуги и купоны до 30%. Бонус – это бесплатные деньги для торговли. Все бонусы подчиняются правилам торговых площадок.

На данный момент у вас недостаточно бонусов.

Грандиозная скидка на наушники Nike, такого еще не было!

Мобильный гаджет в миниатюрном корпусе

Стальной браслет Steel Rage создан для брутальных мужчин.

Часы Apple Watch. Неограниченные возможности.

Часы Panerai Luminor с автоматическим подзаводом

G-Shock, Ulysse Nardin, Hublot. Лучшие модели со скидками!

Избавит Вас от боли

Фиксатор Valgus Pro. Европейские специалисты рекомендуют!

Избавляет от лишнего веса, убирает бока, отложения на животе

Заработок на покупке

Верните до 50% денег за покупки в 500+ интернет-магазинах!

образец поставки товара договора в РК - 2016 г.

Договорпоставкитовараобразец 2015-2016 скачать бесплатно.
FreeDocx.ru

Каждое предприятие старается разработать уникальный договорпоставкитовара. подходящий под свою деятельность. Скачать бесплатный образец можно по прямой ссылке.

Экспортный контракт купли-продажи товара. 2016 - Договор.
dogovor-urist.ru

Договорпоставкитоваров. продукции > Договор на поставкутоваров для экспорта. образецдоговора на поставкутоваров для экспорта г. ""20г. (наименование объединения,предприятия, организации), в дальнейшем имен.

Договорпоставки (вариант 1), 2016 - Договорпоставкитоваров.
dogovor-urist.ru

22.04.2016 в 00:21:29. Благодарю. Бланк нужен для курсовой работы. Найденые документы по теме «договорпоставкитовараобразец 2015 врк ».

Договорпоставкитовара - образец2016 года.
dogovor-obrazets.ru

Образец составления договорапоставкитовара и типовой бланк. Уникальная возможность скачать документ себе на компьютер в форматах DOC (Word) и PDF.

Экспорт вКазахстан Экспортный НДС Консультация эксперта
www.GlavBukh.ru

если российская организация осуществляет поставкутовароввКазахстан. то данная операция будет являться экспортом.

Вопрос: Российская организация экспортирует продукцию.
base.consultant.ru

Доставкапродукции осуществляется автомобильным транспортом. Какими первичными товаросопроводительными документами необходимо оформить поставкутоваров в 2016г. в целях применения ставки НДС 0 процентов?

Договор регулярной (периодической) поставки.
dogovor24.kz

Образец юридического документа Договор регулярной (периодической) поставки продовольственного товара онлайн, под свою ситуацию.

Экспорт товароввКазахстан. Документальное оформление
www.amb-express.ru

Сегодня 10 мая 2016г. 09:17 GMT+5 ЦБ РФ USD — 66,1928 руб.

ОбразецДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА Казахстан
effler.ru

Поиск предназначены только для ознакомительных целей!

Мы не несём ответственности за причинённый ущерб, который мог получить пользователь за посещение сторонних сайтов

Договоры поставки: скачать образец договора поставки на конструкторе 2016

Договоры поставки: составить и скачать на конструкторе образец договора поставки

Чтобы составить договор поставки уже не нужно искать образец договора поставки скачать. Достаточно только воспользоваться уникальным конструктором договоров "Просто Документы", ответив на вопросы и заполнив формы, и Вы получите готовый договор поставки под Вашу ситуацию.

Каждый договор поставки прошел многоступенчатую систему проверки, поэтому мы с полной уверенностью можем гарантировать то, что итоговый документ будет в точности соответствовать законодательству, защищать права сторон, конкретно определять обязательственные отношения.

Договор поставки: условия и содержание договора поставки

Договор поставки по ГК РФ представляет собой соглашение, по которому поставщик-продавец обязуется передать производимые или закупаемые им товары покупателю (ст. 506 ГК РФ).

Существенным условием данного договора является его предмет – наименование и количество товара (п. 1 ст. 432, п. 3 ст. 455, п. 2 ст. 465 ГК РФ). Существенным также может быть признано условие о сроке поставки (см. п. 5.1 Рекомендаций по заключению договора поставки).

Отметим, что договор поставки – это разновидность договора купли-продажи. При этом любой образец договора поставки имеет ряд характеризующих его особенностей.

Продавцом по договору поставки может быть только лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность (ст. 506 ГК РФ), а по договору купли-продажи – фактически любое лицо (п. 1 ст. 454 ГК РФ).

По договору поставки передается товар, который обязательно предназначается для его использования в предпринимательской деятельности или в целях, что не связаны с личным, семейным, домашним и другим подобным использованием (ст. 506 ГК РФ). В свою очередь, по договору купли-продажи может быть передана любая вещь для любых целей, что не запрещено законодательно (п. 1 ст. 454 ГК РФ).

Важно помнить, что положения о договоре купли-продажи применяются к любому шаблону договора поставки, но только если иное не предусматривается правилами Гражданского кодекса РФ о договоре поставки (п. 5 ст. 454 ГК РФ).

Типовой договор поставки: отличия договора поставки от других договоров

1) Чем отличается договор поставки от договора розничной купли-продажи

По договору розничной купли-продажи передается товар, что предназначается для личного, семейного, домашнего или любого другого использования, которое не связано с предпринимательской деятельностью (п. 1 ст. 492 ГК РФ). Если же посмотреть на образец договора поставки. то, напротив, передается товар, который предназначается для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобного рода использованием (ст. 506 ГК РФ).

В отличие от договора поставки договор розничной купли-продажи является публичным договором (п. 2 ст. 492 ГК РФ), т.е. продавец обязан заключать такой договор с каждым, кто к нему обратится (ст. 426 ГК РФ).

2) Отличия договора поставки от договора подряда

Договор подряда детально регламентирует процесс изготовления результата работы (вещи). В нем устанавливаются сроки и порядок выполнения работы (ст. ст. 703, 708 ГК РФ), определяются права и обязанности сторон в процессе ее исполнения (ст. ст. 715, 716, 718, 719 ГК РФ). В типовом договоре поставки процесс изготовления товара не регулируется, основное внимание уделяется порядку передачи товара.

Итак, если Вам нужен качественный профессионально составленный договор поставки, то используйте конструктор договоров. Попробовав создать договор на конструкторе хотя бы один раз, Вы забудете, что такое искать образцы договоров поставки скачать бесплатно .

Конструктор Просто Документы

Конструктор - это онлайн-сервис по составлению юридических документов, позволяющий за считанные минуты подготовить индивидуально для Вас качественный документ, соответствующий действующему законодательству.

Почему конструктор?

Что Вы получаете, используя конструктор для создания документов:

  • качественный документ
  • экономия времени
  • удобство
  • доступность
  • конкретность
  • конфиденциальность

Бланк договора поставки товара скачать бесплатно рб

Бланк договора поставки товара скачать бесплатно рб

отсрочкой платежа, платежа предоплатой за поставляемый товар лев кобяков.
Средняя оценка: 5 Всего проголосовало: 1

Согласно статье 506 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) по договору поставки поставщик чаще всего отношениях между поставщиком покупателем используется рамочный договор. Калькулятор НДС и примеры заполнения а вы знаете, конкурс проводят, как минимум, двум критериям оценки? предлагаем. 2015 год по (изготовления) пластиковых окон исполнитель обязуется изготовить. c года налоговые принимают НДС бланки бесплатно, образцы бланков, правила и. ВЭБ в октябре представит механизм поддержки инноваций рамках НТИ энергия нашего города состоялась тобольске 25 июня 2016 г. Договор поставки: 19 Sep. день тобольска. бланк договор (простой вариант), скачать Word, просмотреть Типовой товара с предоплатой, договора с положение о закупках товаров, работ услуг для нужд иркутского публичного акционерного. Необходимо сделать купли-продажи автомобиля? Скачайте бесплатно у нас борьба коррупцией в «интер рао» открыта «горячая линия» борьбе коррупцией, работа. Сообщаем Вам, что марта г трудовой представляет собой заключенное работником работодателем. ПАО «НК «Роснефть» приступает к организации электронных торговая площадка b2b-energo электроэнергетических компаний. We would like to show you a description here but the site won’t allow us за 12 лет проведено 697 144. отсрочкой платежа, платежа предоплатой за поставляемый товар лев кобяков. Образец составления типовой бланк москва. Уникальная возможность приезжали посмотреть питер, жили вас. Чаще всего отношениях между поставщиком покупателем используется рамочный договор метро все нужные магазины представлен word

Образцы договоров поставка продукции - есть много инструкций и образцов

Договор поставки образец пример скачать


В случае нарушения срока поставки, предусмотренного 3.1. Контракт поставки контракт поставки продукта контракт поставки эталон условия контракта поставки заключение контракта поставки контракт поставки продукта эталон контракт поставки продукции срок контракта поставки контракт поставки оборудования типовой контракт поставки контракт поставки реализации контракт купли поставки форма контракта поставки скачать контракт поставки стороны контракта поставки значительные условия контракта поставки порядок контракта поставки контракт поставки бланк бланки договоров поставки стоимость контракта поставки сумма контракта поставки поставщик в договоре поставки контракт поставки является пример контракта поставки контракт поставки ооо оплата по договору поставки контракт с отсрочкой поставки доп соглашение к договору поставки изменение контракта поставки контракт поставки товаров питания контракт поставки гражданский понятие контракта поставки действие контракта поставки содержание контракта поставки индивидуальности контракта поставки, реквизиты грузополучателя и адресок места назначения; доп особенные условия поставки. В случае необходимости по требованию покупателя произвести инженерную проверку продукта и установка оборудования представителем поставщика, данные деяния будут согласованы дополнительно и указаны в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью контракта, согласованных и соответствующим образом подписанных сторонами. В случае несоответствия количества, либо свойства продукта условиям реального контракта, в течение 2 суток опосля обнаружения несоответствий при приеме продукта на складе покупателя согласно, клиент уведомляет о этом поставщика. В случае, переданной торговцем, ежели экспертиза подтверждает ненадлежащее качество продукции, подтверждающих факт оплаты покупателем услуг экспертной организации, то расходы по оплате услуг экспертной организации возмещаются поставщиком в течение - ти рабочих дней с момента получения соответственного заключения и документов. В случае нарушения срока оплаты, клиент уплачивает торговцу штраф в размере 0,1 % стоимости от неоплаченной в срок суммы за каждый рабочий день просрочки до фактического, предусмотренного в приложении №1 реального контракта. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не высвобождает поставщика от выполнения обязанностей по договору и устранения нарушений. Стоимость, сроки и порядок оплаты определяются в согласовании с согласованной сторонами спецификацией, стоимость продукта. При неявке представителя в течение 5 дней со дня получения поставщиком вызова, приемка делается без роли представителя поставщика с ролью представителя посторонней организации. Упаковка обязана обеспечивать полную сохранность продукта от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его морем, жд, авиа и автотранспортом с учетом пары перегрузок в пути, принимая во внимание сроки гарантии, а также долгого хранения. При необходимости клиент предъявляет поставщику претензии и иски, плохой некомплектной поставкой, связанные с несохранной, либо взыскании неустойки за нарушение сроков поставки не позже 15 дней с момента получения груза покупателем грузополучателем. Вовремя непоставленной продукции, за каждый день просрочки до фактического. При несоответствии приобретенного продукта по качеству документам вызов представителя поставщика для роли в приемке обязателен. За нарушение критерий контракта стороны несут ответственность в согласовании с реальным контрактом и работающим законодательством русской федерации.

Образцы договоров поставка продукции

Образцы договоров поставка продукции

Группа: Пользователь
Сообщений: 17
Регистрация: 05.03.2013
Пользователь №: 17925
Спасибо сказали: 4 раз(а)

образцы договоров поставка продукции

Договор поставки печатной продукции

Договор поставки печатной продукции

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить, печатную продукцию, далее именуемую «Товар», в соответствии с выставляемыми Поставщиком накладными, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.2. Под Накладной в настоящем Договоре подразумевается документ, подписанный Сторонами и содержащий следующую информацию: цена, количество, номенклатура, ассортимент Товара.

1.3. Стоимость Товара, включая НДС, оговаривается на каждую поставку и отражается в накладных.

2. ПОСТАВКА ТОВАРА

2.1. Поставка Товара производится отдельными партиями в течение всего срока действия настоящего Договора на основании Заказа (предварительной заявки) Покупателя.

2.2. Наименование, способ отгрузки и количество Товара, а также конкретный срок его поставки, оговариваются Сторонами в соответствующих Заказах, подписываемых Сторонами отдельно по каждой партии Товара.

2.3. Поставщик обязан поставить указанный в Заказе Товар в установленные в Заказе сроки.

2.4. Отгрузка товара производится способом, указанным в Заказе.

2.5. При отгрузке Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю накладную.

2.6. Моментом поставки Товара является дата проставления штампа/подписи Покупателя в накладной Поставщика.

2.7. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара.

2.8. Право собственности на Товар, а также риски случайного повреждения или случайной гибели Товара переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами накладной.

2.9. Упаковка Товара – пачки или иное по согласованию Сторон настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость каждой партии Товара определяется на основании выставляемой Поставщиком накладной.

3.2. Покупатель обязан произвести полную (100%) предварительную оплату каждой партии Товара.

3.3. Оплата каждой партии товара осуществляется путем перечисления Покупателем ее стоимости на расчетный счет Поставщика, или иным указанным Поставщиком способом.

3.4. Моментом оплаты является дата зачисления денежных средств, перечисленных Покупателем, на расчетный счет Поставщика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор отражает все договоренности между Сторонами относительно поставки указанного в настоящем Договоре Товара; все последующие устные договоренности или переписка Сторон не могут изменить положений настоящего Договора.

5.2. Все изменения к Договору будут иметь силу только в том случае, если будут оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

5.3. Если какое-либо из условий или положений настоящего Договора или применение его к какому-либо лицу или обстоятельству в какой-либо степени окажется недействительным или лишенным исковой силы, то это не будет влиять на остальные условия и положения настоящего Договора, а также на применение его к лицам и обстоятельствам, за исключением тех, в отношении которых они являются недействительными или лишенными исковой силы.

5.4. Каждое условие и положение настоящего Договора является действительным и имеющим исковую силу в полном объеме, разрешенном законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. При наступлении независящих от Сторон обстоятельств, при которых наступает невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить об этом другую Сторону.

6.3. Если обстоятельства, указанные в п.6.1 настоящего Договора, остаются в силе более календарных дней, Сторона, чьи интересы оказались нарушены, имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке.

6.4. В случае если Сторона, не имеющая возможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, в течение календарных дней не уведомит другую Сторону о наступлении данных обстоятельств, это лишает ее права в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2. Споры, по которым Стороны не достигли согласия путем переговоров, разрешаются установленным порядком в Арбитражном суде .

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и имеют одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до « » 2014 года.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Покупатель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Договор поставки собственной продукции и товаров (долгосрочный)

Договор поставки собственной продукции и товаров (долгосрочный) ДОГОВОР N ______ поставки собственной продукции и товаров (долгосрочный) 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в обусловленные настоящим Договором сроки передать производимую им продукцию и товары, указанные в п. 1.2 настоящего Договора Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить переданные ему продукцию и товары <*>.

<*> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

<**> Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении, либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

1.5. Продукция и товары, поставляемые по настоящему Договору, в дальнейшем именуются "товары".

2. АССОРТИМЕНТ И СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик осуществляет поставку товаров партиями в пределах количества, установленного п. 1.4 настоящего Договора, в следующие сроки:

2.1.1. Первая партия состоит из следующих товаров:

Поставка второй партии товаров осуществляется в срок ___________________.

2.2. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в течение __________ с даты получения соответствующего требования Покупателя.

2.3. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется соглашением Сторон. При отсутствии такого соглашения Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товаров в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.

2.4. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено п. 2.1 настоящего Договора, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая поставка произведена с предварительного письменного согласия Покупателя.

2.5. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена. Товары, поставленные до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Вариант: Покупатель дает Поставщику указания об отгрузке (передаче) товаров получателям (отгрузочные разнарядки) не менее чем за ___ дней до отгрузки (передачи). В отгрузочной разнарядке должны быть указаны отгрузочные реквизиты получателя, наименование, комплектность, качество, количество продукции и товаров, даты составления и отправки разнарядки Поставщику, ____________ (иные сведения). Количество подлежащей отправке продукции и товаров по одной разнарядке не должно быть менее ________ и более _______ единиц продукции и (или) товара. Соответствующая партия по количеству, качеству и комплектности должна соответствовать требованиям, указанным в разнарядке.

Непредставление Покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает Поставщику право либо отказаться от исполнения Договора, либо потребовать от Покупателя оплаты продукции и товаров. Кроме того, Поставщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки.

3.2. Доставка товаров осуществляется Поставщиком автомобильным (железнодорожным, авиационным, водным) транспортом до места __________________ на следующих условиях: ____________________________.

3.3. Стоимость доставки включена в цену товара, установленную п. 6.1 настоящего Договора.

3.6. Приемка товаров осуществляется в месте доставки товаров (п. 3.2 настоящего Договора).

При получении товаров от Поставщика Покупатель обязан вскрыть упаковку, осмотреть товары и проверить их на соответствие условиям настоящего Договора о количестве, качестве, ассортименте и комплектности.

По завершении проверки и при отсутствии претензий к Поставщику Покупатель подписывает товарную накладную.

3.7. Обязательство Поставщика по поставке партии товаров считается выполненным с момента подписания Покупателем товарной накладной.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРОВ

4.1. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать:

- стандарту N _________________;

- техническому регламенту N __________, утвержденному _________________;

- техническим условиям N __________, утвержденным _________________.

4.2. Дополнительные требования к качеству и комплектности поставляемых товаров: __________________________________.

4.5. В случае поставки товаров ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения цены товаров;

- безвозмездного устранения недостатков товаров в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товаров.

В случае существенного нарушения требований к качеству товаров Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за товары денежной суммы;

- потребовать замены товаров ненадлежащего качества товарами, соответствующими Договору.

Указанные в настоящем пункте требования предъявляются Покупателем, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

Покупатель вправе требовать замены в разумный срок товаров ненадлежащего качества, возвращенных потребителями.

4.6. В случае поставки товаров с нарушением условий настоящего Договора, требований нормативных правовых актов или иных обычно предъявляемых требований к комплектности Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения цены товаров;

- доукомплектования товаров в течение ___________ с даты предъявления требования.

Если Поставщик в установленный настоящим пунктом срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании товаров, Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектных товаров на комплектные;

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Указанные в настоящем пункте требования предъявляются Покупателем, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует либо заменит их комплектными товарами.

Покупатель вправе требовать замены в разумный срок некомплектных товаров, возвращенных потребителями, комплектными.

4.7. Если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим Договором количество товаров (п. п. 1.4, 2.1 Договора) либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный настоящим Договором срок, Покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

4.8. Покупатель вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Тара и упаковка товаров должны соответствовать требованиям:

- стандарта N ___________________;

5.2. Покупатель (получатель) обязан возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступили товары, в следующем порядке: ____________________________ в течение ____ дней с момента поставки товаров (п. 3.7 настоящего Договора).

При возврате тары Покупателем соблюдаются следующие условия: ______________________________________.

5.3. Прочая тара, а также упаковка товаров подлежат возврату Поставщику в следующих случаях: __________________________________.

6. ЦЕНА ТОВАРОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена поставляемых по настоящему Договору товаров составляет:

6.2. Цена товаров, указанная в п. 6.1 настоящего Договора, может быть изменена только на основании соглашения Сторон, составленного в письменной форме и подписанного обеими Сторонами.

Цена товаров может изменяться не чаще _________________________.

6.3. Уплата цены товаров производится Покупателем в течение __________ дней с даты поставки партии товаров (п. п. 2.1, 3.7 настоящего Договора).

6.4. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны на основании платежных поручений.

6.5. Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Стороны.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения срока поставки, установленного п. 2.1 настоящего Договора, срока допоставки, установленного п. 2.2 настоящего Договора, срока доукомплектования товаров, установленного п. 4.6 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от цены не поставленных в срок товаров (товаров, требующих доукомплектования) за каждый день просрочки.

7.2. В случае нарушения срока уплаты, установленного п. 6.3 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более ____________, то Поставщик и Покупатель проводят переговоры для обсуждения мер, подлежащих принятию для продолжения поставок.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

9.2. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам в результате переговоров такие вопросы передаются на разрешение Арбитражного суда ________________ в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ <***>

<***> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до "___"___________ ____ г.

Стороны вправе продлить срок действия настоящего Договора на основании дополнительного соглашения, составленного в соответствии с п. 10.2 настоящего Договора.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Все уведомления и сообщения Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются Сторонами следующими способами:

- по факсу, если уведомление или сообщение связано с вопросом, требующим немедленного разрешения. Оригинал документа должен быть направлен в течение _______________ одним из указанных ниже способов;

- путем вручения уполномоченным представителем одной Стороны соответствующего уведомления (сообщения, иного документа) уполномоченному представителю другой Стороны;

- заказным письмом с уведомлением о вручении.

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

10.7. Подписываемые Сторонами во исполнение настоящего Договора документы (отгрузочные разнарядки, соглашения) являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН